Lp-0005-2008-jbic-b.pdf

Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima Gerencia de Proyectos y Obras LICITACION PUBLICA N° 0005-2008-CONCURSO OFERTA-SEDAPAL

AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA EL ESQUEMA SANTA MARÍA DE HUACHIPA DISTRITO: LURIGANCHO-CHOSICA

BASES ADMINISTRATIVAS

EQUIPO LICITACIONES Y CONTRATOS Y GESTIÓN DE PROYECTOS GERENCIA DE PROYECTOS Y OBRAS - SEDAPAL

Pág. 1

Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima Gerencia de Proyectos y Obras LICITACION PUBLICA N° 0005-2008-CONCURSO OFERTA-SEDAPAL RELACION DE DOCUMENTOS

I.

BASES

II.

CUADROS Y FORMULARIOS

III.

PROFORMA DEL CONTRATO

IV.

TÉRMINOS DE REFERENCIA

V.

PLANOS

EQUIPO LICITACIONES Y CONTRATOS Y GESTIÓN DE PROYECTOS GERENCIA DE PROYECTOS Y OBRAS - SEDAPAL

Pág. 2

Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima Gerencia de Proyectos y Obras Licitación Pública N° 0005-2008-Concurso Oferta-SEDAPAL Primera Convocatoria Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado para el Esquema Santa María de Huachipa - Distrito: Lurigancho-Chosica CAPÍTULO I GENERALIDADES 1.1

ENTIDAD CONVOCANTE Nombre: Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima - SEDAPAL RUC N° 20100152356

1.2

DOMICILIO LEGAL Autopista Ramiro Priale N° 210 – Planta La Atarjea – Distrito: El Agustino

1.3

OBJETO DE LA CONVOCATORIA El presente proceso de selección tiene por objeto la ejecución de la obra: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA EL ESQUEMA SANTA MARÍA DE HUACHIPA - DISTRITO: LURIGANCHO-CHOSICA

1.4

VALOR REFERENCIAL El valor referencial total asciende a S/. 22 916 320,06 (Veintidós Millones Novecientos Dieciséis Mil Trescientos Veinte Con 06/100 Nuevos Soles), incluido los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total de la obra. El valor referencial ha sido calculado al 31 de enero del 2008.. Los límites máximos y mínimos del valor referencial total ascienden a: 90 % del Valor Referencial

Valor Referencial (Incluido el IGV)

S/. 20 624 688,06 (Veinte Millones Seiscientos Veinticuatro Mil Seiscientos Ochenta y Ocho Con 06/100 Nuevos Soles)

S/. 22 916 320,06 (Veintidós Millones Novecientos Dieciséis Mil Trescientos Veinte Con 06/100 Nuevos Soles)

110% del Valor Referencial S/. 25 207 952,06 (Veinticinco Millones Doscientos Siete Mil Novecientos Cincuenta y Dos Con 06/100 Nuevos Soles)

Las propuestas que excedan en más del diez por ciento (10%) el valor Referencial y aquellas que fueren inferiores al noventa por ciento (90%) serán devueltas por el Comité Especial teniéndolas por no presentadas.

EQUIPO LICITACIONES Y CONTRATOS Y GESTIÓN DE PROYECTOS GERENCIA DE PROYECTOS Y OBRAS - SEDAPAL

Pág. 3

Para otorgar la Buena Pro a propuestas que superen el valor referencial, hasta el límite antes establecido, se deberá contar con la asignación suficiente de recursos y la aprobación del Titular del Pliego, quedando suspendido el otorgamiento de la Buena Pro, en tanto se cumpla con este requisito. 1.5

FUENTE DE FINANCIAMIENTO Recursos Propios

1.6

SISTEMA DE CONTRATACION El presente proceso se rige por el sistema de Precios Unitarios y Suma Alzada, de acuerdo con lo establecido en el expediente de contratación respectivo.

1.7

MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL De la Entidad, acorde al enciso a) del numeral 1. Artículo 58° del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.

1.8

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS Los requerimientos técnicos mínimos (referidos a equipamiento, personal, entre otros) están definidos en el Anexo N.º 05 que forma parte de las presentes Bases.

1.9

LOCALIZACIÓN DE LA OBRA La obra se encuentra localizada en : Distrito : Lurigancho-Chosica Provincia : Lima Departamento : Lima Región : Lima

1.10

PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA El plazo de ejecución de la obra es de: • • •

Estudio Definitivo y Expediente Técnico: Ejecución de la Obras: Intervención Social:

120 días naturales 300 días naturales 450 días naturales

días calendarios1. 1.11

BASE LEGAL • Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto. • Ley N° 29142 – Ley de Presupuesto del Sector Publico para el año Fiscal 2008. • Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 083-2004-PCM, y sus modificatorias. • Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 084-2004-PCM, y sus modificatorias. • Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. • Decreto Supremo Nº 011-79-VC, sus modificatorias, ampliatorias y complementarias. • Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública

1

De acuerdo al artículo 68º del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, el plazo de ejecución de la obra es un requerimiento técnico mínimo que no es materia de calificación ni mejora alguna. EQUIPO LICITACIONES Y CONTRATOS Y GESTIÓN DE PROYECTOS GERENCIA DE PROYECTOS Y OBRAS - SEDAPAL

Pág. 4

Las referidas normas incluyen sus respectivas disposiciones ampliatorias, modificatorias y conexas, de ser el caso. 1.12

DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LAS PRESENTES BASES Además del presente documento, las Bases comprenden el expediente técnico de la obra, el que a su vez comprende: 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12)

Introducción Memoria Descriptiva Metrados Presupuesto de Obra Análisis de Precios Unitarios Relación de Equipo Mínimo Requerimiento de Mano de Obra, Materiales y Maquinaria Fórmula Polinómica de Reajuste Especificaciones Técnicas de Construcción Cronograma de Obra Cronograma de Desembolsos Mensuales de Obra Planos.

1.13 REQUISITOS PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO DE SELECCIÓN 1. 2. 3. 4.

Que se haya registrado como participante. No estar incluido en el Registro de Proveedores Inhabilitados para Contratar con el Estado. No estar comprendido en ninguno de los impedimentos señalados en el artículo 9º de la Ley. En cuanto a la participación de postores en consorcio, ésta se regirá de acuerdo a lo establecido en el artículo 37º de la Ley, artículo 74° de su Reglamento, así como por las disposiciones que sobre dicho aspecto haya emitido el Consejo Superior de Contrataciones y Adquisiciones del Estado (CONSUCODE): a)

b) c) d) e)

Podrán participar distintos postores en consorcio, sin que ello implique crear una persona jurídica diferente. Para ello será necesario acreditar la existencia de una promesa formal de consorcio, la que se perfeccionará luego del otorgamiento de la Buena Pro y antes de la suscripción del contrato. Las partes del consorcio responderán solidariamente ante la Entidad por todas las consecuencias derivadas de su participación individual en el consorcio durante el proceso de selección, o de su participación en conjunto en la ejecución del contrato derivado de este. Deberán designar un representante o apoderado común con poderes suficientes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que se deriven de su calidad de postores y del contrato hasta la liquidación del mismo. Las partes del consorcio no deben estar incluidas en el Registro de Inhabilitados para Contratar con el Estado y deberán estar inscritas en el Registro Nacional de Proveedores. Queda claramente entendido que la terminación de la ejecución de la obra, no extingue la responsabilidad civil individual y colectiva solidaria de todos los integrantes.

EQUIPO LICITACIONES Y CONTRATOS Y GESTIÓN DE PROYECTOS GERENCIA DE PROYECTOS Y OBRAS - SEDAPAL

Pág. 5

CAPITULO II ETAPAS DEL PROCESO DE SELECCIÓN 2.1

CRONOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCIÓN 1. 2. 3. 4.

Prepublicación de las Bases Convocatoria Pública Fecha de Registro de Participantes Formulación y Absolución de Consultas y/u Observaciones e Integración de las Bases
Formulación de Consultas y/u Observaciones

Del 29.02.2008 al 07.03.2008 El 10.03.2008 Del 11.03.2008 al 31.03.2008

Del

11.03.2008 al 17.03.2008

e-mail: [email protected] [email protected]
Absolución de Consultas y/u Observaciones e
Integración de las Bases 5. Presentación de Propuestas (Técnica y Económica) Apertura de Propuestas Técnicas 6. Revisión de la documentación presentada en la Propuesta Técnica 7. Fecha de apertura de Propuesta Económica y Otorgamiento de la Buena Pro (*)

El El

25.03.2008 27.03.2008

El

04.04.2008 a las 10:00 horas

Del 04.04.2008 al 14.04.2008 El

15.04.2008 a las 10:00 horas

2.2

CONVOCATORIA Se efectuará a través de la publicación en el SEACE, de conformidad con lo señalado en el Artículo 104° del Reglamento, la misma que se realizará en la fecha señalada en el cronograma.

2.3

REGISTRO DE PARTICIPANTES Y ENTREGA DE BASES El registro de participantes se efectuará desde el día siguiente de la convocatoria y hasta un (01) día después de haber quedado integradas las Bases. En el caso de propuestas presentadas por un consorcio, bastará que se registre uno de sus integrantes, de conformidad con el Artículo 107º del Reglamento. El registro de los participantes se realizará en la Caja del Equipo Operaciones financieras, sito en Autopista Ramiro Priale N° 210 – Planta La Atarjea – El Agustino, en las fechas señaladas en el cronograma, en el horario de 8:30 a 12:30 horas y de 14:00 a 16:00 horas, previo pago de la suma S/. 35.00 (Treinta y Cinco Con 00/100 Nuevos Soles) por derecho de participación. Al registrarse, el participante deberá señalar la siguiente información: Nombres y apellidos (persona natural), DNI, razón social (persona jurídica), número de RUC, domicilio legal, teléfono.

EQUIPO LICITACIONES Y CONTRATOS Y GESTIÓN DE PROYECTOS GERENCIA DE PROYECTOS Y OBRAS - SEDAPAL

Pág. 6

De acuerdo con lo establecido en el artículo 108º del Reglamento, la persona natural o jurídica que desee ser notificada electrónicamente, deberá consignar una dirección de correo electrónico y mantenerla activa, a efecto de las notificaciones que, conforme a lo previsto en el Reglamento, deban realizarse. 2.4

FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES Las consultas y observaciones a las Bases serán presentadas por un periodo de cinco (05) días hábiles, contados desde el día siguiente de la convocatoria, de conformidad con lo establecido en el artículo 110º del Reglamento. Se presentarán por escrito, debidamente fundamentadas, ante la ventanilla de Mesa de Partes de la Entidad, sito en Autopista Ramiro Priale N° 210 – Planta La Atarjea – El Agustino, en la fecha señalada en el cronograma, en el horario de 8:30 a 12:30 horas y de 14:00 a 16:00 horas, , debiendo estar dirigidos al Presidente del Comité Especial de la LICITACIÓN PÚBLICA N° 0005-2008-Concurso Oferta - SEDAPAL, pudiendo acompañar opcionalmente un disquete conteniendo las consultas y/u observaciones. MUY IMPORTANTE, no se absolverán consultas y observaciones a las Bases que se presenten extemporáneamente o que sean formuladas por quienes no se han registrado como participantes.

2.5

ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES La decisión que tome el Comité Especial, con relación a las consultas y observaciones presentadas constará en el pliego absolutorio que se notificará a través del SEACE, en la sede de la Entidad y a los correos electrónicos de los participantes que así lo hubieran solicitado, de conformidad con lo establecido en el Artículo 110º del Reglamento, en el plazo señalado en el cronograma del proceso de selección. La absolución de consultas y observaciones que se formulen al contenido de las Bases, se considerarán como parte integrante de ésta y del Contrato. ELEVACIÓN DE OBSERVACIONES AL CONSUCODE Los observantes tienen la opción de solicitar que las bases y los actuados del proceso sean elevados al CONSUCODE, dentro de los tres (3) días siguientes al vencimiento del término para absolverlas. Dicha opción no sólo se originará cuando las observaciones formuladas no sean acogidas por el Comité Especial, sino, además, cuando el mismo observante considere que el acogimiento declarado continúa siendo contrario a lo dispuesto por el Artículo 25° de la Ley, cualquier otra disposición de la normativa sobre contrataciones y adquisiciones del Estado u otras normas complementarias o conexas que tengan relación con el proceso de selección. Igualmente, cualquier otro participante que se hubiere registrado como tal con anterioridad a la etapa de formulación de consultas y/u observaciones, tendrá la opción de solicitar la elevación de las Bases al CONSUCODE cuando habiendo sido acogidas las observaciones formuladas por los observantes, considere que la decisión adoptada por el Comité Especial es contraria a lo dispuesto por el Artículo 25° de la Ley, cualquier otra disposición de la normativa sobre contrataciones y adquisiciones del Estado u otras normas complementarias o conexas que tengan relación con el proceso de selección. El Comité Especial incluirá en el pliego de absolución de observaciones, el requerimiento de pago de la tasa por concepto de remisión de actuados. El participante presentará al Comité Especial el comprobante de pago, voucher o papeleta de depósito correspondiente al pago de la tasa prevista en el Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) de CONSUCODE.

EQUIPO LICITACIONES Y CONTRATOS Y GESTIÓN DE PROYECTOS GERENCIA DE PROYECTOS Y OBRAS - SEDAPAL

Pág. 7

2.6

MEDIOS ELECTRÓNICOS DE COMUNICACIÓN Los participantes que soliciten ser notificados electrónicamente, deberán consignar una dirección de correo electrónico y mantenerla activa, a efectos de las notificaciones a que hubiere lugar.

2.7

INTEGRACION DE LAS BASES El Comité Especial integrará las Bases como reglas definitivas del presente proceso de selección, una vez absueltas todas las consultas y/u observaciones, o si las mismas no se han presentado, no pudiendo ser cuestionadas en ninguna otra vía, ni modificadas por autoridad administrativas alguna. Las Bases Integradas, de ser el caso, deberán contener los cambios producidos como consecuencia de las consultas y observaciones formuladas y aceptadas o acogidas por el Comité Especial. Corresponde al Comité Especial, bajo responsabilidad, integrar las Bases y publicarlas en el SEACE, conforme lo establecen los Artículos 117º y 118º del Reglamento.

2.8

PRÓRROGAS Y POSTERGACIONES El Comité Especial podrá prorrogar las etapas del proceso de selección, siempre y cuando medien causas debidamente justificadas. En este caso, deberá registrar en el SEACE la modificación del cronograma del proceso de selección y dar aviso a los participantes mediante correo electrónico; también deberá comunicar la decisión adoptada al Titular de la Entidad, máxima autoridad administrativa o al funcionario encargado.

2.9

CANCELACION DEL PROCESO En cualquier estado del proceso de selección, hasta antes del otorgamiento de la Buena Pro, la Entidad puede cancelarlo por razones de fuerza mayor o caso fortuito, cuando desaparezca la necesidad de ejecutar la obra, o cuando persistiendo la necesidad, el presupuesto asignado tenga que destinarse a otros propósitos de emergencia declarados expresamente. En este caso, la Entidad reintegrará el costo de las bases a quienes las hayan adquirido.

2.10 DE LAS ACCIONES Y/U OBLIGACIONES DE LOS POSTORES 2.10.1 2.10.2

2.11

Los Postores revisarán detenidamente las Bases, todos los documentos del Expediente Técnico, presentando por escrito sus objeciones, aclaraciones, dudas y observaciones dentro de los plazos contemplados en el aviso de la convocatoria. La presentación de una propuesta implica el sometimiento del Postor a todas las disposiciones y normas establecidas en las presentes bases y demás documentos sin necesidad de declaración expresa. La información suministrada por los postores tiene el carácter de Declaración Jurada.

PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS Forma de Presentación de Propuestas Las propuestas se presentarán en acto público, en el Auditorio de SEDAPAL, Autopista Ramiro Priale N° 210 – Planta La Atarjea – El Agustino, en la fecha y hora señalada en el cronograma, debiendo estar dirigidas al Comité Especial de la Licitación Pública N° 0005-2008-Concurso Oferta - SEDAPAL.

EQUIPO LICITACIONES Y CONTRATOS Y GESTIÓN DE PROYECTOS GERENCIA DE PROYECTOS Y OBRAS - SEDAPAL

Pág. 8

Todos los documentos que contengan información esencial de las propuestas del proceso de selección se presentarán en idioma castellano o, en su defecto, acompañados de traducción oficial, salvo el caso de la información técnica complementaria contenida en folletos, instructivos, catálogos o similares, que podrá ser presentada en el idioma original. El postor será responsable de la exactitud y veracidad de dichos documentos. Los integrantes de un consorcio no podrán presentar propuestas individuales ni conformar más de un consorcio. Presentación de Propuestas y Apertura de Propuesta Técnica Los actos de recepción de propuestas, apertura de sobres, y otorgamiento de la Buena Pro, se llevarán a cabo en Acto Público, el mismo que se realizará con la participación de Notario Público. Las personas naturales podrán concurrir personalmente o a través de su representante debidamente acreditado ante el Comité Especial, mediante carta poder simple (Formato N° 01). Las personas jurídicas lo harán por medio de su representante legal o apoderado acreditado también con carta poder simple (Formato Nº 01). Las propuestas se presentarán en original y (3) Tres copias en dos sobres debidamente cerrados. El primero contendrá la propuesta técnica (Sobre Nº 01) y el segundo la propuesta económica (Sobre Nº 02), de la siguiente manera: SOBRE N° 01: Propuesta Técnica. El sobre será rotulado: Señores SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALACANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL Att.: Comité Especial Licitación Pública N° 0005-2008-CO-SEDAPAL Objeto del proceso: “Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado para el Esquema Santa María de Huachipa” en el Distrito de LuriganchoChosica SOBRE N° 1: PROPUESTA TÉCNICA NOMBRE / RAZON SOCIAL DEL POSTOR Nº DE FOLIOS DE C/ EJEMPLAR

SOBRE “2”: Propuesta Económica. El sobre será rotulado: Señores SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALACANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL Att.: Comité Especial Licitación Pública N° 0005-2008-CO-SEDAPAL Objeto del proceso: “Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado para el Esquema Santa María de Huachipa” en el Distrito de LuriganchoChosica SOBRE N° 1: PROPUESTA TÉCNICA NOMBREY /GESTIÓN RAZON SOCIAL DEL POSTOR EQUIPO LICITACIONES Y CONTRATOS DE PROYECTOS GERENCIA DE PROYECTOS Y OBRAS - SEDAPAL

Nº DE FOLIOS DE C/ EJEMPLAR

Pág. 9

Cuando las propuestas se presenten en hojas simples se redactarán por medios mecánicos o electrónicos, llevarán el sello y la rúbrica del postor y serán foliadas correlativamente empezando por el número uno (01). Los formularios o formatos podrán ser llenados por cualquier medio, incluyendo el manual, debiendo llevar el sello y la rúbrica del postor o su representante legal o mandatario designado para dicho fin. El acto público de presentación de propuestas, se iniciará cuando el Comité Especial empiece a llamar a los postores en el orden en que se registraron como participantes, para que entreguen los sobres conteniendo ambas propuestas. Si al momento de ser llamado, el postor no se encontrase presente, se le tendrá por desistido de participar en el proceso. Si algún postor es omitido, podrá acreditarse con la presentación del comprobante de pago de su registro como participante. Los integrantes de un consorcio no podrán presentar propuestas individuales ni conformar más de un consorcio. Después de recibidas las propuestas, el Comité Especial procederá a la apertura de los sobres que contienen la propuesta técnica de cada postor y verificará que los documentos presentados por cada postor sean los solicitados por las Bases. De no ser así, el Comité Especial, devolverá los documentos al postor, salvo que éste exprese su disconformidad, en cuyo caso, se anotará tal circunstancia en el acta y el Notario mantendrá la propuesta en su poder hasta el momento que el postor formule apelación. Si se formula apelación, se estará a lo que finalmente se resuelva al respecto. De presentarse situaciones de subsanación de la propuesta técnica, se procederá de acuerdo al Artículo 125 º del Reglamento. Después de abierto cada sobre que contiene la propuesta técnica, el Notario procederá a sellar y firmar cada hoja de todos los documentos originales de cada propuesta técnica. Luego procederá a colocar los sobres cerrados que contienen las propuestas económicas, dentro de uno o más sobres, los que serán debidamente sellados y firmados por el Notario, por los miembros del Comité Especial y por los postores que deseen hacerlo, conservándolos hasta la fecha en que el Comité Especial, en acto público, comunique verbalmente a los postores el resultado de la evaluación de las propuestas técnicas. Al terminar el acto público se levantará un acta, la cual será suscrita por el Notario Público, por todos los miembros del Comité Especial y por los postores que deseen hacerlo. CONTENIDO DE LAS PROPUESTAS SOBRE Nº 1 - PROPUESTA TÉCNICA El sobre Nº 1 contendrá, además de un índice de documentos2, la siguiente documentación: a) Declaración Jurada de presentación del postor, según el Anexo Nº 01. Obligatorio. b) Copia simple del Certificado de Inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores (en el capítulo de ejecutor de obra). Obligatorio. c) Declaración Jurada de acuerdo a lo establecido en el artículo 76º del Reglamento, conforme al Anexo Nº 02. Obligatorio.

2

La omisión del índice no descalifica la propuesta, ya que su presentación no tiene incidencia en el objeto de la convocatoria.

EQUIPO LICITACIONES Y CONTRATOS Y GESTIÓN DE PROYECTOS GERENCIA DE PROYECTOS Y OBRAS - SEDAPAL

Pág. 10

d) Declaración Jurada del Plazo de Ejecución, según el Anexo Nº 03. Obligatorio. e) Promesa de Consorcio, según el Anexo Nº 04. Obligatorio, en caso que el postor sea un consorcio. f)

Declaración jurada de cumplimiento de los requerimientos técnicos mínimos3 establecidos en el Anexo Nº 5. Obligatorio.

g) Documentación referida a los factores de evaluación conteniendo información del Postor respecto a: (Art. 68° inciso b. Modificatoria del Reglamento). g.1

Declaración Jurada de que dispone de las Maquinarias y Equipos propios y/o de terceros que se emplearán en la ejecución de la obra, de acuerdo al Equipo Mínimo establecido en las presentes Bases, precisando su ubicación y oportunidad de empleo. En el caso de maquinarias y equipos de propiedad de terceros, la Declaración será acompañada de documentación que demuestre el compromiso del propietario de proporcionarlos para la presente obra. Se deberán presentar las características técnicas de las maquinarias y equipos a utilizar. La presentación de Equipo incompleto o inferior en número, potencia, capacidad, etc., dará lugar a rechazar la propuesta presentada

g.2

Experiencia de Obras Similares ejecutadas por el Postor en los últimos quince (15) años, hasta por monto igual o mayor acumulado equivalente al valor referencial de la obra materia de la presente Licitación, siendo el valor mínimo de cada obra similar el 20% del valor referencial. Acreditadas con copias simples de Contratos de Obra y sus respectivas actas de recepción o Liquidación Final y/o conformidad. Utilizar Formato Relación de Obras Similares. Definición de Obras Similares: Obra de naturaleza semejante a la que se desea contratar, independientemente de su magnitud y fecha de ejecución. Para el presente proceso de selección considerar: - Obras Civiles de Alcantarillado y equipamiento - Redes Secundarias y Conexiones Domiciliarias de Agua Potable - Redes Secundarias y Conexiones Domiciliarias de Alcantarillado Para trabajos ejecutados en Consorcio u Asociación, se deberá de adjuntar copia del Contrato Principal y su respectiva Acta de Recepción y Conformidad, así como copia del Convenio o Escritura de Consorcio u Asociación, donde se indique el respectivo porcentaje de participación.

g.3

Experiencia en Obras en General ejecutadas por el Postor durante los últimos diez (10) años, hasta por un monto igual o mayor acumulado equivalente a cinco (5) veces el valor referencial. Acreditadas con copias simples de Contratos de Obra y sus respectivas actas de recepción o liquidación final y/o conformidad. Utilizar Formato Relación de Obras en General.

3

En cada caso concreto la Entidad podrá solicitar documentos tales como formatos (ejemplo Formato N.º 3) o constancias, siempre en concordancia con el expediente de contratación y en observancia de los principios de economía, libre competencia y trato justo e igualitario, consagrados en el artículo 3º de la Ley.

EQUIPO LICITACIONES Y CONTRATOS Y GESTIÓN DE PROYECTOS GERENCIA DE PROYECTOS Y OBRAS - SEDAPAL

Pág. 11

Definición de Obras en General: Son todas aquellas obras ejecutadas por el postor en los últimos diez (10) años, sean o no de la especialidad materia de la Licitación. - Obras Civiles de Alcantarillado y equipamiento - Línea de Agua Potable - Línea de Alcantarillado - Redes Secundarias y Conexiones Domiciliarias de Agua Potable - Redes Secundarias y Conexiones Domiciliarias de Alcantarillado Cuando las obras presentadas hayan sido ejecutadas en Consorcio, deberá indicarse el porcentaje (%) de participación que corresponda, presentando para tal efecto el Contrato de Asociación o documento emitido por la entidad contratante, que servirá para la asignación del puntaje proporcional respectivo. El puntaje dado a este ítem se indica en el Anexo N° 06. g.4

Experiencia y calificaciones del personal profesional propuesto: El postor deberá presentar la documentaciónsustentatoria de la experiencia y calificaciones del personal propuesto para Residentes de Obras y Promotores Sociales, los cuales deberán acreditar como máximo cinco (5) participaciones como Residente de Obras y (5) participantes como Promotores Sociales respectivamente, además deberá adjuntar copia del Registro de Colegiatura. La experiencia como Residente en Obras se acreditará con copias de Contratos y/o acta de recepción final de obra y/o constancias y/o certificados de culminación con conformidad. La experiencia como Promotores Sociales, se acreditará con copias de Contratos y/o constancias y/o certificados de culminación con conformidad. Utilizar el Formato Relación de Personal Profesional Propuesto. NOTA: No podrán participar profesionales que trabajen actualmente para Contratistas que tienen contrato con Sedapal, mientras dure el compromiso contractual. SEDAPAL tiene un registro actualizado de los profesionales que están prestando sus servicios en otros proyectos, que servirá como medio de verificación del Comité Especial.

g.5

La presente exigencia es solo para el postor ganador: Dentro de las 48 horas de otorgada la Buena Pro, el postor ganador remitirá al Presidente del Comité Especial la Declaración Jurada que dispone las maquinarias y equipos propios y/o de terceros (alquiler), que se emplearán en la ejecución de las obras, de acuerdo a la relación de maquinaria y equipo mínimo establecido en las Bases, precisando su ubicación y oportunidad de empleo. En el caso de maquinarias y equipos propios, la Declaración Jurada será acompañada con las copias de Facturas o Registro del Libro de Activos Fijos y con relación a los vehículos deberá estar acompañados de las tarjetas de propiedad. En caso de maquinarias y equipos de propiedad de terceros, la Declaración Jurada será acompañada de la documentación que demuestre el compromiso del propietario de proporcionarlos para la presente obra y con relación a los vehículos deberá estar acompañados de las copias de las tarjetas de propiedad.

EQUIPO LICITACIONES Y CONTRATOS Y GESTIÓN DE PROYECTOS GERENCIA DE PROYECTOS Y OBRAS - SEDAPAL

Pág. 12

Las maquinarias y equipos deben tener una antigüedad no mayor de diez (10) años, bajo causal de descalificación. Del mismo modo serán descalificadas las propuestas que presenten maquinarias y equipos que no tengan número de serie, placa de rodaje o cualquier otro elemento que dificulte su identificación, así como el compromiso de la disponibilidad inmediata. La presentación del equipo incompleto o inferior en número, potencia, capacidad, ect., dará lugar a rechazar la propuesta presentada. g.6

Experiencia en Proyectos Similares al de la Obra Licitada, elaborados por el Consultor, acreditados con copias simples de Certificados ó copias de Contrato con su respectiva conformidad de Servicios. Esta declaración será presentada en el Formulario Relación de Proyectos Similares. El puntaje dado a este ítem, se indica en el Anexo N° 1.. - Diseño en Obras Generales de Agua Potable y Alcantarillado - Diseño de Rehabilitación de Redes Secundarias de Agua Potable y Alcantarillado - Diseño de Rehabilitación de Conexiones Domiciliarias de Agua Potable y Alcantarillado - Sistemas de Tratamiento de Aguas Residuales - Diseño de Líneas de Impulsión, Conducción de Agua Potable - Estaciones de Bombeo de Agua Potable y Desague - Equipamiento Electromecánico para Estaciones de Bombeo de Agua Potable y Alcantarillado con Sistema de Control y Automatización a distancia. - Diseño de Líneas de Alcantarillado y Agua Potable. Definición de Proyectos Similares: Proyectos de diseño semejante a la que se desea contratar, independientemente de su magnitud y fecha de ejecución.

g.7

Anteproyecto planteado por el Postor cumpliendo los requerimientos indicados en los Términos de Referencia, Disposiciones Específicas y en los Estudios de Preinversión. Cada documento que lo conforma debe estar firmado por el Postor y el Proyectista. El Anteproyecto deberá ser presentado en 04 juegos ( Ver A2. 1.0 Planteamiento Propuesto del Anexo N°1)

g.8

Relación mínima de Profesionales que formulará el Estudio Definitivo (Expediente Técnico), acompañando el respectivo Curriculum Vitae documentado, copia simple del certificado de Habilidad del Colegio de Ingenieros del Perú y Carta Compromiso de cada profesional. Esta declaración será presentada en la Relación de Profesionales Propuesto.

g.9

Experiencia del personal profesional propuesto: El Postor deberá presentar la documentación sustentatoria de la experiencia y calificaciones del personal propuesto para Residentes de Obras, los cuales deberán acreditar como máximo cinco (5) obras como Residente de Obras, para lo cual deberán adjuntar copia de Registro de Colegiatura. Asimismo, su experiencia como Residente en Obras Similares que lo sustentará con contratos y/o acta de recepción final de obra y/o constancias. Plazo para la elaboración del Expediente Técnico y para la ejecución de la Obra en días naturales, será el indicado en las Bases y constituye un Requerimiento Técnico Mínimo de obligatorio cumplimiento, por tanto no podrá ser considerado como factor de evaluación (Ver Art. 63° y 68° Modificatoria del Reglamento).

Cuando las obras presentadas hayan sido ejecutadas en Consorcio, deberá indicarse el porcentaje (%) de participación que corresponda, presentando para tal efecto el Contrato o documento emitido por la entidad contratante, que servirá para la asignación del puntaje respectivo. EQUIPO LICITACIONES Y CONTRATOS Y GESTIÓN DE PROYECTOS GERENCIA DE PROYECTOS Y OBRAS - SEDAPAL

Pág. 13

i.

Postor ganador. Dentro de las 48 horas de otorgada la Buena Pro, el Postor ganador remitirá al Presidente del Comité Especial la Declaración Jurada de que dispone de las maquinarias y equipos propios y/o de terceros (alquiler), que se emplearán en la ejecución de las obras, de acuerdo a la relación de maquinaria y equipo mínimo establecido en el Anexo Nº 06, precisando su ubicación y oportunidad de empleo. i.1

En el caso de maquinarias y equipos propios, la Declaración Jurada será acompañada con las copias de Facturas o Registro del Libro de Activos Fijos y en relación a los vehículos deberá estar acompañados de las tarjetas de propiedad.

i.2

En el caso de maquinarias y equipos de propiedad de terceros, la Declaración Jurada será acompañada de la documentación que demuestre el compromiso del propietario de proporcionarlos para la presente obra, y en relación a los vehículos deberá estar acompañados de las tarjetas de propiedad.

i.3

Las maquinarias y equipos deben tener una antigüedad no mayor de diez (10) años, bajo causal de descalificación. Del mismo modo serán descalificadas las propuestas que presenten maquinarias y equipos que no tengan número de serie, placa de rodaje o cualquier otro elemento que dificulte identificarlos plenamente, así como el compromiso de la disponibilidad inmediata, y en relación a los vehículos deberá estar acompañados de las tarjetas de propiedad.

La presentación del equipo incompleto o inferior en número, potencia, capacidad, etc., dará lugar a rechazar la propuesta presentada. SOBRE Nº 2 - PROPUESTA ECONÓMICA El contenido del sobre de la Propuesta Económica será el siguiente: -

Monto total de la Propuesta Económica4, en letras y números, el cual deberá incluir todos los impuestos, tributos, gastos generales, utilidad, seguros, transporte, inspecciones, pruebas, o cualquier otro concepto, de acuerdo al Anexo Nº 7, el que no podrá tener borradura alguna, enmendadura o corrección, caso contrario se considerará como no presentada. Obligatorio. El monto total de la Propuesta será en S/. (Nuevos Soles) y las cifras monetarias a consignar tendrán hasta un máximo de dos (2) decimales.

-

Presupuesto Detallado. (Según Formato N.º 2). Obligatorio. Se presentará el presupuesto detallado por partidas, y aplicado sobre los metrados considerados en el Expediente Técnico; se indicará el monto por separado de Gastos Generales Variables y Gastos Generales Fijos, así como la utilidad, y el porcentaje que les corresponde con respecto al costo directo.

4

Dependiendo del sistema de contratación que se emplee, se deberá considerar, conforme a lo dispuesto por el artículo 56º del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, lo siguiente: Sistema de suma alzada: El postor formulará su propuesta considerando los trabajos que resulten necesarios para el cumplimiento del objeto de la prestación requerida según los planos, especificaciones técnicas, memoria descriptiva y presupuesto de obra que forman parte del Expediente Técnico, en ese orden de prelación; considerándose que el desagregado por partidas que da origen a su propuesta y que deben presentar como parte de la misma, es referencial. Sistema de precios unitarios: El postor formulará su propuesta considerando los precios unitarios de las partidas contenidas en las Bases, las condiciones previstas en los planos y especificaciones técnicas, así como las cantidades referenciales. EQUIPO LICITACIONES Y CONTRATOS Y GESTIÓN DE PROYECTOS GERENCIA DE PROYECTOS Y OBRAS - SEDAPAL

Pág. 14

Luego de la suma del costo directo, gastos generales y utilidad, se indicará el Subtotal, al cual se le aplicará el Impuesto General a las Ventas (IGV) equivalente al 19% del Sub Total anterior y finalmente se indicará el total de la propuesta. 2.12 EVALUACIÓN DE PROPUESTAS La evaluación de la propuesta se realizará en dos (02) etapas: la evaluación técnica y la evaluación económica. Los máximos puntajes asignados a las propuestas son las siguientes: Propuesta Técnica : Propuesta Económica: 2.12.1

100 puntos 100 puntos

Evaluación Técnica Se verificará que la propuesta técnica cumpla con los requerimientos técnicos mínimos contenidos en el Anexo N.º 5 de las presentes Bases. Las propuestas que no cumplan dichos requerimientos no serán admitidas. Sólo a aquellas propuestas admitidas, el Comité Especial les aplicará los factores de evaluación previstos en las Bases y asignará los puntajes correspondientes, conforme a los criterios establecidos para cada factor. Las propuestas técnicas que no alcancen el puntaje mínimo de 80 puntos, serán descalificadas en esta etapa y no accederán a la evaluación económica.

2.12.2

Evaluación Económica No cabe subsanación alguna por omisiones o errores en la propuesta económica. El Comité Especial verificará que las propuestas económicas de los postores que hayan obtenido el puntaje técnico mínimo se encuentren dentro de los límites mínimo y máximo a que se refiere el artículo 33º de la Ley. En esa medida, las propuestas económicas que sean superiores al ciento diez por ciento (110%) del Valor Referencial, que asciende a S/. 25 207 952,06 (Veinticinco Millones Doscientos Siete Mil Novecientos Cincuenta y Dos Con 06/100 Nuevos Soles), serán devueltas por el Comité Especial, teniéndolas por no presentadas. Asimismo, las propuestas económicas que sean inferiores al noventa por ciento (90%) del Valor Referencial, que asciende a S/. 20 624 688,06 (Veinte Millones Seiscientos Veinticuatro Mil Seiscientos Ochenta y Ocho Con 06/100 Nuevos Soles), serán devueltas por el Comité Especial, teniéndolas por no presentadas. La evaluación económica consistirá en asignar el puntaje máximo establecido a la propuesta económica de menor monto. Al resto de propuestas se les asignará puntaje inversamente proporcional, según la siguiente fórmula:

EQUIPO LICITACIONES Y CONTRATOS Y GESTIÓN DE PROYECTOS GERENCIA DE PROYECTOS Y OBRAS - SEDAPAL

Pág. 15

Pi

= Om x PMPE Oi

Donde: i = Propuesta Pi = Puntaje de la propuesta económica i Oi = Propuesta Económica i Om = Propuesta Económica de monto o precio más bajo PMPE = Puntaje Máximo de la Propuesta Económica 2.12.3 Determinación del Puntaje Total Una vez calificadas las propuestas mediante la evaluación técnica y económica se determinará el puntaje total de las mismas. El puntaje total de la propuesta será el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la siguiente fórmula: PTPi = c1 PTi + c2 PEi Donde: PTPi PTi PEi

= Puntaje total del postor i = Puntaje por evaluación técnica del postor i = Puntaje por evaluación económica del postor i

c1

= Coeficiente de ponderación para la evaluación técnica = (Indicar coeficiente considerando que 0.60 ≤ c1 ≤ 0.70) = Coeficiente de ponderación para la evaluación económica = (Indicar coeficiente considerando que 0.30 ≤ c2 ≤ 0.40)

c2

2.13 ACTO PÚBLICO DE OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO El Comité Especial hará de conocimiento el otorgamiento de la Buena Pro en la fecha y hora prevista en el calendario, a través del Cuadro Comparativo, en el que se consignará el orden de la prelación y el puntaje económico y total obtenido por cada uno de los postores. En el supuesto que dos o más propuestas empaten, el Otorgamiento de la Buena Pro se efectuará observando estrictamente el orden establecido en el artículo 133º del Reglamento. Se levantará un Acta, la cual será suscrita por todos los miembros del Comité Especial. 2.14

NOTIFICACIÒN DEL OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO Y CONSENTIMIENTO 2.14.1.

Los resultados se entenderán notificados el día del otorgamiento de la buena pro, sin admitir prueba en contrario. En esa misma fecha, el Comité Especial publicará los resultados del proceso en el SEACE, adjuntando un archivo que contenga las actas notariales y otro archivo con el cuadro de evaluación técnica y económica, bajo responsabilidad del Comité Especial. De ser el caso, se remitirá los indicados archivos a los correos electrónicos de los postores el mismo día de su realización.

EQUIPO LICITACIONES Y CONTRATOS Y GESTIÓN DE PROYECTOS GERENCIA DE PROYECTOS Y OBRAS - SEDAPAL

Pág. 16

2.15.

2.14.2.

El Comité Especial está en la obligación de permitir el acceso de los participantes o postores al expediente de contratación, previa solicitud.

2.14.3.

La Buena Pro quedará consentida a los ocho (08) días hábiles luego de otorgada. En caso de haberse presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se producirá el mismo día de su notificación.

2.14.4.

La publicación del consentimiento de la Buena Pro se realizará en el SEACE el día siguiente de haber quedado consentido el otorgamiento de la Buena Pro.

CONTROVERSIAS 2.15.1. De acuerdo con lo establecido en el artículo 150º del Reglamento son impugnables: a) b) c)

Los actos dictados por el Comité Especial durante el desarrollo del proceso de selección. Los actos emitidos por el Titular o la máxima autoridad administrativa de la Entidad, según corresponda, que afecten la continuación del proceso de selección. Los actos expedidos luego de otorgarse la buena pro y hasta antes de la celebración del contrato.

2.15.2. La única vía para impugnar es el recurso de apelación, que se presentará ante el Tribunal de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, previo cumplimiento de las condiciones señaladas para el caso por dicho órgano colegiado. 2.15.3. La garantía para la interposición del recurso de revisión se sujetarán a lo establecido en los artículos 158º del Reglamento y se considerará el valor referencial del ítem impugnado. 2.15.4. El postor deberá presentar su recurso de apelación en un plazo máximo de ocho (08) días hábiles luego de otorgada la Buena Pro. Admitido el recurso, el Tribunal de Contrataciones y Adquisiciones del Estado correrá traslado a la Entidad, solicitándole la remisión del expediente correspondiente, el cual será entregado dentro del plazo máximo de dos (02) días hábiles. 2.15.5. En los casos donde se cuestione actos vinculados a la evaluación de propuestas y/o al otorgamiento de la Buena Pro, al momento de resolver el recurso de apelación, si el Tribunal de Contrataciones y Adquisiciones del Estado cuenta con la información suficiente para realizar un análisis sobre el fondo del asunto, podrá otorgar la Buena Pro a quien corresponda, siendo improcedente cualquier ulterior impugnación administrativa contra dicho pronunciamiento. 2.15.6. La resolución que resuelve el recurso de revisión presentado será notificada a través del SEACE. 2.15.7. Contra la resolución que resuelve el recurso de revisión solamente cabe la interposición de demanda contencioso – administrativa. Dicha interposición no suspende la ejecución de lo resuelto por el Tribunal. Los plazos y los supuestos por los cuales es procedente la interposición están sujetos a lo dispuesto en el artículo 169º del Reglamento.

EQUIPO LICITACIONES Y CONTRATOS Y GESTIÓN DE PROYECTOS GERENCIA DE PROYECTOS Y OBRAS - SEDAPAL

Pág. 17

2.16. PROCESO DE SELECCIÓN DECLARADO DESIERTO El Comité Especial declarará desierto el presente proceso cuando no quede válida ninguna oferta. De igual modo la Entidad declarará desierto el proceso de selección, de presentarse la situación descrita en el numeral 2) del artículo 203º del Reglamento.

EQUIPO LICITACIONES Y CONTRATOS Y GESTIÓN DE PROYECTOS GERENCIA DE PROYECTOS Y OBRAS - SEDAPAL

Pág. 18

CAPÍTULO III INFORMACIÓN ADICIONAL 3.1. VALIDEZ DE LA OFERTA La validez de la oferta deberá mantenerse durante el proceso de selección hasta suscribir el contrato, de ser el caso. Para ser considerada válida una propuesta deberá cumplir con lo establecido en las presentes bases. La documentación presentada por el postor no deberá tener borradura, enmendadura o corrección alguna. 3.2 DE LOS CONTRATOS a.

Dentro de los dos días hábiles siguientes del consentimiento de la buena pro o, en su caso, de notificada la resolución que resuelve el recurso de apelación, la Entidad deberá citar al adjudicatario de la Buena Pro otorgándole un plazo mínimo de 5 días hábiles y un máximo de 10 días hábiles para suscribir el contrato correspondiente. No obstante, si el postor ganador tuviera antes del plazo mínimo establecido la documentación completa requerida, podrá presentarse a suscribir el contrato.

b.

Cuando el postor ganador no se presente dentro del plazo otorgado, perderá automáticamente la Buena Pro, sin perjuicio de la sanción administrativa aplicable. En tal caso, la Entidad llamará al postor que ocupó el segundo lugar en el orden de prelación para que suscriba el contrato, procediéndose conforme al plazo dispuesto en el inciso precedente. Si este postor no suscribe el contrato, la Entidad declarará desierto el proceso de selección, sin perjuicio de la sanción administrativa aplicable;

c.

Cuando la Entidad no cumpla con citar al ganador de la Buena Pro o suscribir el contrato en el plazo establecido, el postor podrá requerirla para su suscripción, dándole un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles a la Entidad. En estos casos, la Entidad deberá reconocer a favor del postor una cantidad equivalente al uno por mil (1/1000) del monto total de su propuesta económica por cada día de atraso, computado desde el requerimiento y hasta la fecha efectiva de suscripción del contrato, con un tope máximo de cinco (5) días hábiles;

d.

Vencido el plazo sin que la Entidad haya suscrito el contrato, el postor podrá solicitar se deje sin efecto el otorgamiento de la Buena Pro. En tal caso, la Entidad deberá reconocerle una indemnización por el único concepto de lucro cesante, cuyo monto deberá ser sustentado por el postor y no podrá ser mayor al diez por cien (10%) del monto adjudicado; sin perjuicio de la responsabilidad que le pudiera corresponder al Titular o máxima autoridad administrativa de la Entidad o al funcionario competente para la suscripción del contrato. De surgir alguna controversia, ésta será resuelta por el Tribunal.

e.

El contrato será suscrito por la Entidad, a través del funcionario competente o debidamente autorizado, y por el postor ganador, ya sea directamente o por medio de su apoderado, tratándose de persona natural, y tratándose de persona jurídica, a través de su representante legal, de conformidad con lo establecido en el Artículo 198° del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 084-2004-PCM.

EQUIPO LICITACIONES Y CONTRATOS Y GESTIÓN DE PROYECTOS GERENCIA DE PROYECTOS Y OBRAS - SEDAPAL

Pág. 19

Para suscribir el contrato, el postor ganador de la Buena Pro deberá presentar los siguientes documentos5:

3.3

5 6

a)

Constancia de no estar inhabilitado para contratar con el Estado.

b)

Garantía de fiel cumplimiento.

c)

Constancia de Capacidad Libre de Contratación, expedida por el Registro Nacional de Proveedores.

d)

Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa.

e)

Copia del Documento Nacional de Identidad con acreditación de haber votado en las últimas elecciones o del carné de Extranjería, del representante legal.

f)

De ser el caso, contrato de formalización de consorcio con firmas legalizadas de los miembros y designación de representante común.

g)

Póliza de Seguros Contra Todo Riesgo (CAR), el monto de la póliza deberá ser por el valor ofertado debidamente cancelada por la Compañía Aseguradora

h)

Póliza de Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (DS. N° 003-98-S.A.).

i)

En caso de persona jurídica, se presentará copia del RUC de la empresa y del testimonio de constitución.

j)

Análisis de Costos Unitarios correspondiente a su propuesta económica.

k)

Certificado de habilidad de los profesionales propuestos.

l)

Calendarios de Avance de Obra y de Adquisiciones de Materiales y Equipos, valorizado en concordancia con el cronograma de desembolsos establecidos y sustentado en la programación de obra PERT-CPM concordante con el plazo.

m)

Calendario de adquisición de materiales e insumos necesarios para la ejecución de obra en concordancia con el calendario de obra valorizado.

f.

El Contrato está conformado por el documento que lo contiene, las Bases Integradas y la Oferta Ganadora, así como por los documentos derivados del proceso de selección que establezcan obligaciones para las partes y hayan sido expresamente señalados en el contrato.

g.

El Contratista podrá subcontratar parte de sus prestaciones, siempre y cuando se cumplan los requisitos indicados en el Artículo 208° del Reglamento6.

DE LAS GARANTIAS El único medio de garantía que debe presentar el contratista es la carta fianza, la misma que deberá ser incondicional, solidaria, irrevocable y de realización automática a sólo requerimiento de la Entidad, siempre y cuando haya sido emitida por una empresa autorizada y sujeta al ámbito de la Superintendencia de Banca y Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones.

También debe contemplarse los requisitos previstos por el artículo 239º del Reglamento. Previamente la Entidad deberá evaluar la conveniencia de permitir la subcontratación de algunas prestaciones de la obra.

EQUIPO LICITACIONES Y CONTRATOS Y GESTIÓN DE PROYECTOS GERENCIA DE PROYECTOS Y OBRAS - SEDAPAL

Pág. 20

GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO Previamente a la firma del contrato, el postor ganador de la buena pro deberá entregar a la Entidad una Carta Fianza, la misma que deberá ser incondicional, solidaria, irrevocable y de realización automática al solo requerimiento de la Entidad, emitida por una empresa autorizada y sujeta al ámbito de la Superintendencia de Banca y Seguros, por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato. Esta garantía deberá tener vigencia el consentimiento de la liquidación final. 3.4

EJECUCION DE GARANTIAS Las garantías se harán efectivas conforme a las estipulaciones contempladas en el artículo 221° del Reglamento.

3.5

VIGENCIA DEL CONTRATO La vigencia del contrato se extenderá desde el día siguiente de cumplidas las condiciones señaladas en el Artículo 240° del Reglamento y solo podrá ser prorrogado en los casos previstos en dicho Reglamento y cumpliendo las condiciones y requisitos señalados en el mismo hasta la liquidación de la Obra.

3.6

DE LAS PENALIDADES E INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO La aplicación de penalidades por retraso injustificado en la atención del servicio requerido y las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con los Artículos 222° y 225° del Reglamento.

3.7 DEL PRECIO La Oferta será formulada en estricta concordancia con los metrados correspondientes a cada partida. Al formular su propuesta, el Postor tendrá en cuenta todos los insumos a utilizar en la obra. Los costos para cada una de las partidas serán ofertados en Nuevos Soles y las valorizaciones que se deriven estarán sujetas a reajustes, de acuerdo a la fórmula polinómica considerada en el expediente técnico y en aplicación de los Índices Unificados de Precios de la Construcción que mensualmente publica el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

EQUIPO LICITACIONES Y CONTRATOS Y GESTIÓN DE PROYECTOS GERENCIA DE PROYECTOS Y OBRAS - SEDAPAL

Pág. 21

CAPÍTULO IV DEFINICIONES COMPLEMENTARIAS 4.1

Ingeniero Residente7 Persona natural designada por el Contratista y en concordancia con su propuesta técnica, el cual será un ingeniero civil colegiado que acredite que se encuentra hábil en el ejercicio de la profesión. El Ingeniero Residente, por su sola designación representa al Contratista, para los efectos ordinarios de la obra, no estando facultado a pactar modificaciones al contrato. La sustitución del Residente solo procederá previa autorización escrita de la Entidad y el reemplazante deberá reunir calificaciones profesionales similares o superiores a las del profesional reemplazado.

4.2

Inspector de Obra / Supervisor Persona natural encargada de velar por la correcta ejecución de la obra y el cumplimiento del contrato, debiendo cumplir por lo menos con las mismas calificaciones profesionales establecidas para el Ingeniero Residente de la Obra. Recibirá todas las facilidades necesarias del Contratista para el cumplimiento de su función, las cuales estarán estrictamente relacionadas con ésta.

4.3

Cuaderno de Obra En la fecha de entrega del terreno, se abrirá el Cuaderno de Obra, el mismo que será foliado y visado en todas sus páginas por el Inspector/Supervisor y por el Ingeniero Residente. Dichos profesionales son los únicos autorizados para hacer anotaciones en el Cuaderno de Obra. El Cuaderno de Obra deberá tener un original con (3) copias desglosables, correspondiendo una de ellas a la Entidad. El original de dicho Cuaderno debe permanecer en obra, bajo custodia del residente. Concluida la ejecución de la obra, el original quedará en poder de la Entidad.

4.4

Ocurrencias Son hechos relevantes relacionados con la ejecución de la obra que deben ser anotados en el Cuaderno de Obra, firmando al pie de cada anotación el Inspector/Supervisor o el Residente, según quien sea el que efectúe la anotación. Las solicitudes a la Entidad que se realicen como consecuencia de las ocurrencias anotadas en el Cuaderno de Obra, se harán directamente a la Entidad, por medio de comunicación que deje constancia de dicha solicitud.

7

Para la suscripción del contrato deberá cumplirse con designar al residente de obra, cuando no haya formado parte de la propuesta técnica, conforme a lo dispuesto por el artículo 239º del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado. EQUIPO LICITACIONES Y CONTRATOS Y GESTIÓN DE PROYECTOS GERENCIA DE PROYECTOS Y OBRAS - SEDAPAL

Pág. 22

4.5

ADELANTOS Se deberá tener en cuenta lo siguiente: 4.5.1

ADELANTO DIRECTO La Entidad entregará al Contratista, dentro de los 07 días naturales de presentada la solicitud por escrito el adelanto hasta el veinte por ciento (20%) del Monto contrato, siempre que haya sido solicitado por el Contratista dentro de los 15 días siguientes de la suscripción del contrato, adjuntando la correspondiente garantía.

4.5.2

ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS Se otorgará para la Adquisición de Materiales, hasta el cuarenta por ciento (40%) del Monto del Contrato correspondiente a la ejecución de las obras, en armonía con el Calendario de Adquisición de Materiales y Equipos aprobado por la Entidad, adjuntando la correspondiente garantía.

4.6 CÓMPUTO DEL PLAZO DE VIGENCIA DEL CONTRATO Y PLAZO DE EJECUCIÓN El plazo de vigencia del contrato se computa por días naturales, desde el día siguiente de cumplirse las condiciones establecidas en el artículo 240º del Reglamento: a. Que se designe al Inspector/supervisor. b. Que la Entidad haya hecho entrega del expediente técnico y del terreno donde se ejecutará la obra. c. Que se haya entregado el adelanto directo al contratista, de haber sido solicitado por éste. d. Que la Entidad entregue el Calendario de Entrega de Materiales e Insumos necesarios, cuando en las Bases se hubiera establecido tal responsabilidad por parte de la Entidad. En caso no se haya solicitado la entrega del adelanto directo, el plazo contractual entrará automáticamente en vigencia al día siguiente de cumplirse todas las condiciones estipuladas en el contrato o en las Bases. 4.7 VALORIZACIONES Y METRADOS Las Valorizaciones tienen el carácter de pagos a cuenta y serán elaboradas el último día de cada mes por el Inspector/supervisor y el Contratista, de conformidad con el artículo 255º del Reglamento. A las valorizaciones se les aplicará el correspondiente reajuste de precios, calculados con la fórmula polinómica que se indica en el Expediente Técnico. 4.8 DISCREPANCIAS RESPECTO DE VALORIZACIONES O METRADOS Si surgieran discrepancias respecto de la formulación, aprobación o valorización de los metrados, entre el Contratista y el Inspector/supervisor y/o la Entidad, según sea el caso, se resolverán en la liquidación del contrato, sin perjuicio del cobro de la parte no controvertida. Sólo será posible iniciar un procedimiento de conciliación o arbitraje dentro de los quince (15) días hábiles después de ocurrida la controversia si la valorización de la parte en discusión representa un monto superior al cinco por ciento (5 %) del contrato actualizado.

EQUIPO LICITACIONES Y CONTRATOS Y GESTIÓN DE PROYECTOS GERENCIA DE PROYECTOS Y OBRAS - SEDAPAL

Pág. 23

La iniciación de este procedimiento no implica la suspensión del contrato ni el incumplimiento de las obligaciones de las partes. 4.9 ADICIONALES Y REDUCCIONES Sólo procederá la ejecución de obras adicionales cuando previamente se cuente con disponibilidad presupuestal y resolución del titular de la Entidad, y en los casos en que sus montos, por si solos o restándoles los presupuestos deductivos vinculados, sean iguales o no superen el diez por ciento (10 %) del monto del contrato original, siempre que sean indispensables para alcanzar la finalidad del contrato. Asimismo podrá reducir obras hasta por el quince por ciento (15%) del monto del contrato original. Resultará de aplicación lo establecido en el Reglamento. Las obras adicionales que superen el diez por ciento (10 %) del monto del contrato original, luego de ser aprobadas por la Entidad, requieren previamente, para su ejecución y pago, la autorización expresa de la Contraloría General de la República. 4.10 AMPLIACIONES DE PLAZO El Contratista podrá solicitar la ampliación de plazo pactado por las siguientes causales, siempre que modifiquen el calendario de avance de obra vigente: 4.10.1 4.10.2 4.10.3

Atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista. Atrasos en el cumplimiento de sus prestaciones por causas atribuibles a la Entidad. Caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobados.

Para que proceda una ampliación de plazo, deberá observarse el procedimiento y plazos regulados en el Reglamento. La ejecución de obras adicionales será causal de ampliación de plazo sólo si éstas conllevan la modificación del Calendario de Avance de Obra. 4.11 EFECTOS DE LA MODIFICACIÓN DEL PLAZO CONTRACTUAL Las ampliaciones de plazo en los contratos de obra darán lugar al pago de mayores gastos generales iguales al número de días correspondientes a la ampliación multiplicados por el gasto general diario, salvo en los casos de obras adicionales que cuenten con presupuestos específicos. Serán de aplicación las disposiciones del Reglamento. En el caso que la ampliación de plazo sea generada por paralización de la obra, por causas no atribuibles al contratista, sólo dará lugar al pago de mayores gastos generales debidamente acreditados. 4.12 DEMORAS INJUSTIFICADAS EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA Durante la ejecución de la Obra, el contratista está obligado a cumplir los avances parciales establecidos en el calendario valorizado de avance. En caso de retraso injustificado, cuando el monto de la valorización acumulada a una fecha determinada sea menor al ochenta por ciento (80 %) del monto de la valorización acumulada programada a dicha fecha, el Inspector/Supervisor ordenará al Contratista que presente, dentro de los siete (07) días siguientes, un nuevo calendario que contemple la aceleración de los trabajos, de modo que se garantice el cumplimiento de la obra dentro del plazo previsto, en la medida de lo posible, anotando tal hecho en el Cuaderno de Obra.

EQUIPO LICITACIONES Y CONTRATOS Y GESTIÓN DE PROYECTOS GERENCIA DE PROYECTOS Y OBRAS - SEDAPAL

Pág. 24

La falta de presentación de este calendario dentro del plazo señalado en el párrafo anterior podrá ser causal para que opere la intervención económica de la obra o la resolución del contrato. El nuevo Calendario no exime al Contratista de la Responsabilidad por demoras injustificadas, ni es aplicable para el cálculo y control de reintegros. Cuando el monto de la valorización acumulada ejecutada sea menor al ochenta por ciento (80 %) del monto acumulado programado del nuevo calendario, el Inspector/Supervisor anotará el hecho en el Cuaderno de Obra e informará a la Entidad. Dicho retraso será imputado como causal de Resolución de Contrato, salvo que la Entidad decida la intervención económica de la obra. 4.13 INTERVENCIÓN ECONÓMICA DE LA OBRA La Entidad podrá, de oficio o a solicitud de parte, intervenir económicamente la obra en caso fortuito, fuerza mayor o por incumplimiento de las estipulaciones contractuales que a su juicio no permitan la terminación de los trabajos. La intervención económica no deja al contratista al margen de su participación contractual, manteniendo los derechos y obligaciones correspondientes. Si el contratista rechaza la intervención económica, el contrato será resuelto, de conformidad con lo indicado en el artículo 264º del Reglamento. 4.14 RECEPCIÓN DE OBRA Y PLAZOS En la fecha de la culminación de la obra el residente anotará tal hecho en el Cuaderno de Obra y solicitará la recepción de la misma. El Inspector/Supervisor, en un plazo no mayor de cinco (05) días posteriores a la anotación señalada, lo informará a la Entidad, ratificando o no lo indicado por el residente. En caso que el Inspector/Supervisor verifique la culminación de la obra, la Entidad procederá a designar un Comité de Recepción dentro de los siete (07) días siguientes a la recepción de la comunicación del Inspector/Supervisor. En un plazo no mayor de veinte (20) días siguientes de realizada su designación, el Comité de Recepción, junto con el Contratista, procederá a verificar el fiel cumplimiento de lo establecido en los planos y especificaciones técnicas y efectuará las pruebas que sean necesarias para comprobar el funcionamiento de las instalaciones y equipos. Culminada la verificación, y de no existir observaciones, se procederá a la recepción de la obra, teniéndose por concluida la misma, en la fecha indicada por el Contratista. El Acta de Recepción deberá ser suscrita por los miembros del Comité, el Contratista y su Residente. De existir observaciones, éstas se consignarán en el Acta respectiva y no se recibirá la obra. A partir del día siguiente, el Contratista dispondrá de un décimo (1/10) del plazo de ejecución de la obra para subsanar las observaciones, plazo que se computará a partir del quinto día de suscrita el Acta. Las obras que se ejecuten como consecuencia de observaciones no darán derecho al pago de ningún concepto a favor del contratista ni a la aplicación de penalidad alguna. Subsanadas las observaciones, el Contratista solicitará nuevamente la recepción de la obra en el Cuaderno de Obra, lo cual será verificado por el Inspector/Supervisor e informado a la Entidad, según corresponda, en el plazo de tres (03) días siguientes de la anotación. El Comité de Recepción se constituirá en la obra dentro de los siete (07) días siguientes de recibido el informe del Inspector/Supervisor. La comprobación que realizará se sujetará a verificar la subsanación de las observaciones formuladas en el Acta, no pudiendo formular nuevas observaciones.

EQUIPO LICITACIONES Y CONTRATOS Y GESTIÓN DE PROYECTOS GERENCIA DE PROYECTOS Y OBRAS - SEDAPAL

Pág. 25

De haberse subsanado las observaciones a conformidad del Comité de Recepción, se suscribirá el Acta de Recepción de Obra. Si en la segunda inspección el Comité de Recepción constata la existencia de vicios o defectos distintos a las observaciones antes formuladas, sin perjuicio de suscribir el Acta de Recepción de Obra, informará a la Entidad para que este, solicite por escrito al Contratista las subsanaciones del caso, siempre que constituyan vicios ocultos. En caso que el contratista o su residente no estuvieran conformes con las observaciones, anotará su discrepancia en el Acta. El Comité de Recepción elevará a la máxima autoridad administrativa de la Entidad, todo lo actuado con un informe sustentado de sus observaciones en el plazo máximo de cinco (5) días. La Entidad deberá pronunciarse sobre dichas observaciones en igual plazo. De persistir la discrepancia, ésta se someterá a conciliación y/o arbitraje, dentro de los quince (15) días siguientes al pronunciamiento de la Entidad. Si vencido el cincuenta por ciento (50%) del plazo establecido para la subsanación, la Entidad comprueba que no se ha dado inicio a los trabajos correspondientes, salvo circunstancias justificadas debidamente acreditadas por el contratista, dará por vencido dicho plazo, tomará el control de la obra, la intervendrá económicamente y subsanará las observaciones con cargo a las valorizaciones pendientes de pago o de acuerdo al procedimiento establecido en el Reglamento. Todo retraso en la subsanación de las observaciones que exceda del plazo otorgado, se considerará como demora para efecto de las penalidades que correspondan y podrá dar lugar a que la Entidad resuelva el contrato por incumplimiento. Las penalidades a que se refiere el presente artículo podrán ser aplicadas hasta el tope señalado en la Ley, el Reglamento o el Contrato, según corresponda. 4.15 LIQUIDACION DEL CONTRATO El Contratista presentará la liquidación debidamente sustentada con la documentación y cálculos detallados, dentro de un plazo de sesenta (60) días o el equivalente a un décimo (1/10) del plazo de ejecución de la obra, el que resulte mayor, contado desde el día siguiente de la recepción de obra. Dentro del plazo de treinta (30) días de recibida, la Entidad deberá pronunciarse, ya sea observando la liquidación presentada por el Contratista o, de considerarlo pertinente, elaborando otra, y notificará al contratista para que éste se pronuncie dentro de los quince (15) días siguientes. Si el Contratista no presenta la liquidación en el plazo previsto, su elaboración será responsabilidad exclusiva de la Entidad en idéntico plazo, siendo los gastos de cargo del contratista. La Entidad notificará la liquidación al contratista para que éste se pronuncie dentro de los quince (15) días siguientes. La liquidación quedará consentida cuando, practicada por una de las partes, no sea observada por la otra dentro del plazo establecido. Toda discrepancia respecto a la liquidación se resuelve según las disposiciones previstas para la solución de controversias establecidas en la Ley y en el presente Reglamento, sin perjuicio del cobro de la parte no controvertida. No se procederá a la liquidación mientras existan controversias pendientes de resolver. Luego de haber quedado aprobada o consentida la liquidación, culmina definitivamente el contrato y se cierra el expediente respectivo.

EQUIPO LICITACIONES Y CONTRATOS Y GESTIÓN DE PROYECTOS GERENCIA DE PROYECTOS Y OBRAS - SEDAPAL

Pág. 26

Con la liquidación, el contratista entregará a la Entidad la minuta de Declaratoria de Fábrica o la Memoria Descriptiva Valorizada, según sea el caso. 4.16 PENALIDADES Por Mora.- En el caso de retraso injustificado en la ejecución de la obra, objeto del contrato, la Entidad le aplicará al contratista una penalidad por cada día de atraso, hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto contractual. Esta penalidad será deducida de los pagos a cuenta, del pago final o en la liquidación final; o si fuese necesario se cobrará del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento. La penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo al procedimiento establecido en el artículo 222º del Reglamento. Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, la Entidad podrá resolver el contrato por incumplimiento. Por Incumplimiento del Contrato.- La garantía de fiel cumplimiento, se ejecutará en su totalidad, solo cuando la resolución por la cual la Entidad resuelve el contrato por causa imputable al contratista, haya quedado consentida o cuando por laudo arbitral consentido y ejecutoriado se declare procedente la decisión de resolver el contrato. El monto de las garantías corresponderá íntegramente a la Entidad, independientemente de la cuantificación del daño efectivamente irrogado. 4.17 RESOLUCIÓN DEL CONTRATO Si alguna de las partes falta al cumplimiento de sus obligaciones, la parte perjudicada deberá requerirla mediante carta notarial para que las satisfaga en un plazo no mayor de quince (15) días, bajo apercibimiento de resolver el contrato. Si vencido dicho plazo el incumplimiento continúa, la parte perjudicada resolverá el contrato en forma total o parcial, mediante carta notarial. La resolución parcial solo involucrará a aquella parte del contrato afectada por el incumplimiento y siempre que dicha parte sea separable e independiente del resto de las obligaciones contractuales, y que la resolución total del contrato pudiera afectar los intereses de la entidad. En tal sentido el requerimiento que se efectúe deberá precisar con claridad qué parte del contrato quedaría resuelta si persistiese el incumplimiento. De no hacerse tal precisión se entenderá que la resolución será total en caso de persistir el incumplimiento. Si la parte perjudicada es la Entidad, ésta ejecutará las garantías que el contratista hubiera otorgado, sin perjuicio de la indemnización por los mayores daños y perjuicios irrogados. Si la parte perjudicada es el contratista, la Entidad deberá reconocerle la respectiva indemnización por los daños y perjuicios irrogados. Cualquier controversia relacionada con la resolución del contrato podrá ser sometida por la parte interesada a conciliación y/o arbitraje dentro de los quince (15) días hábiles siguientes de comunicada la resolución. Vencido ese plazo sin que se haya iniciado ninguno de estos procedimientos, se entenderá que la resolución del contrato ha quedado consentida.

EQUIPO LICITACIONES Y CONTRATOS Y GESTIÓN DE PROYECTOS GERENCIA DE PROYECTOS Y OBRAS - SEDAPAL

Pág. 27

4.18 EFECTOS DE LA RESOLUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA La resolución del contrato de obra determina la inmediata paralización de la misma, salvo los casos en que, estrictamente por razones de seguridad o disposiciones reglamentarias de construcción, no sea posible. La parte que resuelve, deberá indicar en su carta de resolución, la fecha y hora para efectuar la constatación física e inventario en el lugar de la obra, con una anticipación no menor de dos (2) días. En esta fecha, las partes se reunirán en presencia de Notario Público o Juez de Paz, según corresponda, y se levantará un acta. Si alguna de ellas no se presentara, la otra levantará el acta con el Notario Público o Juez de Paz. Culminado este acto, la obra queda bajo responsabilidad de la Entidad y se procede a la liquidación, conforme a lo establecido en el artículo 269º del Reglamento. En caso que la resolución sea por incumplimiento del Contratista, en la liquidación se consignarán las penalidades que correspondan, las que se harán efectivas conforme a lo dispuesto en los artículos 222º y 226º del Reglamento. Cuando la resolución sea por causa atribuible a la Entidad, éste reconocerá al Contratista, en la liquidación que se practique, el cincuenta por ciento (50%) de la utilidad prevista, calculada sobre el saldo que se deja de ejecutar. Los gastos de la resolución del contrato son de cargo de la parte que lo incumplió, salvo disposición distinta de Laudo Arbitral. 4.19 DISPOSICIONES VARIAS Son de cargo del Contratista todos los tributos y gravámenes que le correspondan de acuerdo a la Ley. Toda responsabilidad de carácter laboral y por el pago de aportaciones sociales es exclusivamente del Contratista. Así mismo corresponde al Contratista la contratación de todos los seguros necesarios para resguardar la integridad de la prestación, los recursos que se utilizan y a los terceros posiblemente afectados. El Contratista asume la responsabilidad de cumplir estrictamente el marco legal del ordenamiento laboral que cautele los derechos de los trabajadores de construcción civil. Los postores deberán tener en cuenta estos factores al momento de presentar sus propuestas. 4.20 SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL De acuerdo con el artículo 274° del Reglamento, las controversias derivadas de la ejecución o interpretación del contrato que derive del presente proceso de selección, se resolverán mediante procedimiento arbitral de derecho, de conformidad con lo establecido en el Reglamento. 4.21 RESPONSABILIDAD DE LA ENTIDAD La Entidad es responsable por las modificaciones que ordene o apruebe respecto del Expediente Técnico, estudios, informes o similares, o por aquellas que se generen debido a la necesidad de la ejecución de los mismos, sin perjuicio de las responsabilidades que corresponden a quienes elaboraron el proyecto.

EQUIPO LICITACIONES Y CONTRATOS Y GESTIÓN DE PROYECTOS GERENCIA DE PROYECTOS Y OBRAS - SEDAPAL

Pág. 28

4.22 CUMPLIMIENTO DE LO PACTADO Los contratistas están obligados a cumplir cabalmente, con lo ofrecido en su propuesta y en cualquier manifestación formal documentada, que hayan aportado adicionalmente, en el curso del proceso de selección o en la formalización del contrato, así como a lo dispuesto en los incisos 2) y 3) de los artículos 1774 del Código Civil. 4.23 RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA Queda claramente establecido que el hecho de haber recepcionado las Obras no exonera al CONTRATISTA de sus responsabilidades, de acuerdo con lo dispuesto en el Código Civil y en el artículo 51º de la Ley, que establece, entre otros, un periodo de garantía y responsabilidad del ejecutor de las obras no menor de siete (07) años. Todos los demás aspectos relativos al presente proceso de selección, contratación, construcción, ejecución, recepción de obra, liquidación de obra, etc., no contemplados en estas Bases se regirán por la Ley y su Reglamento. 4.24 DISPOSICIONES FINALES El presente proceso se rige por las bases y lo que establece el Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y su Reglamento, así como por las disposiciones legales vigentes.

EQUIPO LICITACIONES Y CONTRATOS Y GESTIÓN DE PROYECTOS GERENCIA DE PROYECTOS Y OBRAS - SEDAPAL

Pág. 29

FORMATO N° 01 MODELO DE CARTA DE ACREDITACION DEL REPRESENTANTE

Lima,………………………………….

Señores COMITÉ ESPECIAL LICITACIÓN PÚBLICA Nº 0005 -2008-CO-SEDAPAL Presente.……………………………… (nombre del postor/ Empresa y/o Consorcio), identificada con RUC Nº ……………………………… tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes, en relación con la Licitación Pública N° 0005-2008-CO-SEDAPAL, a fin de acreditar a nuestro representante: ……………………………. (nombre del representante) identificado con DNI. Nº ………………………………quien se encuentra en virtud a este documento, debidamente autorizado a realizar todos los actos vinculados al proceso de selección.

Firma, Nombres y Apellidos del postor/ Razón Social de la empresa

EQUIPO LICITACIONES Y CONTRATOS Y GESTIÓN DE PROYECTOS GERENCIA DE PROYECTOS Y OBRAS - SEDAPAL

Pág. 30

ANEXO N.° 01 CARTA DE PRESENTACIÓN Y DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR Señores: COMITÉ ESPECIAL LICITACIÓN PÚBLICA Nº 0005 -2008-CO-SEDAPAL Presente.Estimados Señores: El que se suscribe, Representante Legal de .................., identificado con DNI Nº ................., RUC Nº ............., con poder inscrito en la localidad de ................ en la Ficha Nº ............ Asiento Nº ..........., DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información de mi representada se sujeta a la verdad: Nombre o Razón Social Domicilio Legal RUC Autorización Municipal Municipalidad

Participa en Consorcio SI NO

Teléfono

Nº de Licencia de Funcionamiento

Fax

Fecha

Nombre de las Empresas que participan en Consorcio Empresa Nº 1 Empresa Nº 2 Empresa Nº 3

Lima,

-------------------------------------------------------------------Firma, Nombres y Apellidos del postor/ Razón Social de la empresa

(*) Cuando se trate de Consorcio, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los consorciados.

EQUIPO LICITACIONES Y CONTRATOS Y GESTIÓN DE PROYECTOS GERENCIA DE PROYECTOS Y OBRAS - SEDAPAL

Pág. 31

ANEXO N° 02 DECLARACIÓN JURADA (ART. 76º DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL ESTADO) Señores: COMITÉ ESPECIAL LICITACIÓN PÚBLICA Nº 0005 -2008-CO-SEDAPAL Presente.De nuestra consideración: (Nombres y Apellidos del Representante Legal), identificado con DNI Nº ................, domiciliado en .........................................., Representante Legal de la empresa ……………………………; que se presenta como postor de la LICITACIÓN PÚBLICA Nº 0005-2008-C.O.-SEDAPAL, para la EJECUCIÓN DE LA OBRA………………. ……………, declaro bajo juramento: 1.-

No tener impedimento para participar en el proceso de selección ni para contratar con el Estado, conforme al Art. 9º TUO de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.

2.-

Conozco, acepto y me someto a las Bases, condiciones y procedimientos del proceso de selección.

3.-

Soy responsable de la veracidad de los documentos e información que presento a efectos del presente proceso de selección.

4.-

Me comprometo a mantener la oferta durante el proceso de selección y a suscribir el contrato, en caso que resulte favorecido con la Buena Pro.

5.-

Conozco las sanciones contenidas en el TUO de la Ley Nº 26850 y su Reglamento, aprobado mediante el Decreto Supremo Nº 084-2004-PCM, así como en la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

Lima,

-----------------------------------------------------------------------------------------Firma, Nombres y Apellidos del postor/ Razón Social de la empresa

EQUIPO LICITACIONES Y CONTRATOS Y GESTIÓN DE PROYECTOS GERENCIA DE PROYECTOS Y OBRAS - SEDAPAL

Pág. 32

ANEXO Nº 03 CARTA DE COMPROMISO DE PLAZO DE EJECUCIÓN Señores: COMITÉ ESPECIAL LICITACIÓN PÚBLICA Nº 0005 -2008-CO-SEDAPAL Presente.El que suscribe, ........................................, identificado con DNI Nº ............................., Representante Legal de ..............................., con RUC. Nº ............................, declara que mi representada se compromete a ejecutar la Obra (incluir denominación), materia de (incluir denominación del proceso), de acuerdo al respectivo Expediente Técnico, en el plazo siguiente: PLAZO OFERTADO:

(Indicar plazo fijado en el expediente técnico) DIAS CALENDARIO.

Lima, …………………………………..

-----------------------------------------------------------------------------------------Firma, Nombres y Apellidos del postor/ Razón Social de la empresa

EQUIPO LICITACIONES Y CONTRATOS Y GESTIÓN DE PROYECTOS GERENCIA DE PROYECTOS Y OBRAS - SEDAPAL

Pág. 33

ANEXO N° 04 PROMESA FORMAL DE CONSORCIO. (Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor) Señores: COMITÉ ESPECIAL LICITACIÓN PÚBLICA Nº 0005 -2008-CO-SEDAPAL Presente.Estimados señores: Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable durante el lapso que dure el proceso de selección, para proveer y presentar una propuesta conjunta a la LICITACIÓN PÚBLICA N° 0005-2008-C.O.-SEDAPAL., responsabilizándonos solidariamente por todas las acciones y omisiones que provengan del citado proceso. Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de Consorcio para la provisión correcta y oportuna de los servicios correspondientes al objeto de la referencia. Designamos al Sr. ......................................., identificado con D.N.I. Nº…………………….. como representante legal común del Consorcio y fijamos nuestro domicilio legal común en................................., para efectos de participar en todas las etapas del proceso de selección y a suscribir con la Entidad ……………………. el contrato correspondiente. OBLIGACIONES DE LA EMPRESA:  ………………………  ………………………

(

) % Participación

OBLIGACIONES DE LA EMPRESA:  ……………………..  ……………………..

(

) % Participación

………………………………………….. Nombre, firma, sello y DNI del Representante Legal Empresa 1

………………………………………….. Nombre, firma, sello y DNI del Representante Legal Empresa 2

Lima, ………………………………………………..

EQUIPO LICITACIONES Y CONTRATOS Y GESTIÓN DE PROYECTOS GERENCIA DE PROYECTOS Y OBRAS - SEDAPAL

Pág. 34

ANEXO N° 05 REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS CUADRO N°1 EVALUACIÓN DE MEMORIA DESCRIPTIVA PRESENTADA REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS 1.

Caudales de Diseño

2.

Descripción del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable proyectado (Obras Generales y Obras Secundarias)

3.

Descripción del Sistema de Alcantarillado proyectado (Obras Generales y Obras Secundarias)

4.

Cálculos de la Línea de Impulsión de Agua Potable y Desagüe

5.

Cálculos y Diseño de Reservorio y Caseta Hidráulica

6.

Diseño de Caseta de pozo e Instalaciones Hidráulicas

7.

Descripción del Equipamiento Electromecánico propuesto, completo

8.

Descripción del Sistema de Automatización

9.

Descripción de trabajos Topográficos de la zona

10

Estudio preliminar de Suelos

11

Nominación de Impactos Ambientales y Vulnerabilidad

12

Especificaciones de Seguridad e Higiene Ocupacional en ejecución de Obra

13

Programación de Elaboración de Expediente Técnico y Ejecución de Obras

14

Especificaciones Técnicas de Materiales y Equipos ofertados

15.

Evaluación Técnica – Económica del Anteproyecto

16

Metrados de las obras propuestas, concordante con los planos diseñados. Relación de las partidas a utilizar para las obras propuestas con la sustentación de los metrados.

EQUIPO LICITACIONES Y CONTRATOS Y GESTIÓN DE PROYECTOS GERENCIA DE PROYECTOS Y OBRAS - SEDAPAL

Pág. 35

CUADRO N° 2 EVALUACIÓN DE PLANOS DEL ANTEPROYECTO INTEGRAL REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS 1.

Plano General de Ubicación de la Infraestructura propuesta

2.

Planos de Planta de las Obras Generales de Agua Potable

3.

Planos de Redes Secundarias de Agua Potable

4.

Planos de Planta de las Obras Generales de Alcantarillado

5.

Planos de Planta de Redes Secundarias de Alcantarillado

6.

Planos de Perfiles Hidráulicos de las Redes de Alcantarillado

7.

Planta y Perfil de la Línea de Impulsión, con ubicación de Reservorio y Válvulas de Control, Reguladoras de Caudal, Cierre (Mariposa), Aire y Purga

8.

Diseño Arquitectónico de Reservorio

9.

Plano de Diseño Estructural de Cerco Perimétrico de Reservorio

10.

Instalaciones Hidráulicas de Reservorio

11

Diseño Eléctrico y Automatización de Reservorio

12.

Diseño Arquitectónico de Caseta de pozo y Cerco Perimétrico

13.

Plano de los Diseños Estructurales de Caseta de pozo y Cerco Perimétrico

14.

Plano de Instalaciones Hidráulicas y Equipamiento de Caseta de Bombeo

15.

Planta y Perfil de la Línea de Impulsión de Agua Potable y Alcantarillado

16.

Planta y Perfil de Rebose Reservorio y Caseta de pozo

17.

Detalles y ubicaciones de Estudio preliminar de Suelos

18.

Planos Topográficos

19.

Detalles de Empalmes a redes existentes (agua y alcantarillado)

EQUIPO LICITACIONES Y CONTRATOS Y GESTIÓN DE PROYECTOS GERENCIA DE PROYECTOS Y OBRAS - SEDAPAL

Pág. 36

CUADRO N° 3 EVALUACIÓN DE PLANOS DEL ANTEPROYECTO DE RESERVORIOS Y ESTACIONES DE BOMBEO 1.1.1.1.1.1.1

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS

1.

Arquitectura y planos de planta y cortes de las Estructuras propuestas

2.

Plano de Diseño Estructural y detalles de las Estructuras propuestas

3.

Diseño de Cercos Perimétricos

4.

Instalaciones Hidráulicas de las Estructuras propuestas

5.

Plano de Instalaciones Mecánico Eléctricas y Automatización de Casetas de Bombeo

6.

Ubicación y capacidad en Cámaras de Bombeo de Agua Potable, Desagüe y Reservorios

7.

Diseño del Sistema de Prevención de Ruidos

8.

Diseño de Línea de Agua Potable (Impulsión)

9.

Línea Eléctrica de media tensión

10.

Sistema de iluminación externa en Reservorio, Cámara de Bombeo y ambientes anexos

EQUIPO LICITACIONES Y CONTRATOS Y GESTIÓN DE PROYECTOS GERENCIA DE PROYECTOS Y OBRAS - SEDAPAL

Pág. 37

CUADRO N° 4 EVALUACIÓN DE CATÁLOGOS Y ESPECIFICACIONES DE MATERIALES Y EQUIPOS 1.1.1.1.1.1.2 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS

Tuberías Equipos de Bombeo Agua Potable y Desagüe Sistema de Prevención de Ruidos Sistema de Funcionamiento de Bombeo y Alarmas (Tableros) Sistema de automatización Hidráulicas- Eléctricas Medidor de Caudal y accesorios Válvulas CUADRO N°5 EVALUACIÓN DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Obras civiles Empalmes a Redes existentes (agua y alcantarillado) Montaje y Equipamiento Instalación de tuberías a campo abierto y construcción de Cámaras y/o Buzones Seguridad en la obra Método de trabajo Tratamiento de material excavado Difusión y coordinaciones de la obra Tratamiento de Impacto Ambiental Tratamiento de Seguridad e Higiene Ocupacional en ejecución de Obra Tratamiento de interferencias con servicios públicos y otros Permisos y/o servidumbres

NOTA En cada cuadro se ha identificado los Requerimientos Técnicos Mínimos que deben cumplir los Postores. Su falta de presentación constituye causa de pérdida de la condición de Postor.

EQUIPO LICITACIONES Y CONTRATOS Y GESTIÓN DE PROYECTOS GERENCIA DE PROYECTOS Y OBRAS - SEDAPAL

Pág. 38

ANEXO N° 06 FACTORES DE EVALUACIÓN A.

CALIFICACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA (Puntaje Máximo: 100 puntos) Está conformada por la Calificación del Postor y del Personal Profesional propuesto. A.1

CALIFICACIÓN DEL POSTOR.- (Puntaje Máximo: 80 puntos) Se evaluará sólo la documentación debidamente acreditada, que comprende: 1.0

EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES.- Que se hará por un máximo de sesenta (60) puntos, como sigue:

a )

60 puntos:

Al Postor que ha ejecutado Obras Similares hasta un monto igual o mayor acumulado equivalente al Valor Referencial en los últimos 15 años, siendo el valor mínimo por cada obra similar el 20% del Valor Referencial.

b )

20 puntos:

Al Postor que haya ejecutado un monto acumulado de Obras Similares igual al 40% del Valor Referencial.

Los puntajes de los montos intermedios se distribuirán proporcionalmente entre veinte (20) y sesenta (60) puntos. Montos menores al 40% del Valor Referencial serán calificados con cero (0) puntos. 2.0

EXPERIENCIA EN OBRAS EN GENERAL.- Que se hará por un máximo de veinte (20) puntos, como sigue: a )

20 puntos:

Al Postor que ha ejecutado Obras en General hasta un monto igual o mayor acumulado equivalente a 5 veces el Valor Referencial en los últimos diez (10) años.

b )

8 puntos:

Al Postor que ha ejecutado Obras en General por un monto acumulado igual a dos veces el Valor Referencial.

Los puntajes de los montos intermedios se distribuirán proporcionalmente entre ocho (8) y veinte (20) puntos. Montos menores de dos veces el Valor Referencial serán calificados con cero (0) puntos. NOTAS COMPLEMENTARIAS.- La Experiencia en Obras Similares podrán considerarse también como Experiencia en Obras en General. En la calificación de experiencia en Obras en General y Similares se considerará sobre el monto total de la obra que se propone para la evaluación, la participación que tuvo el Postor (o la Empresa integrante del Consorcio en el presente proceso de selección) en dicha obra.

EQUIPO LICITACIONES Y CONTRATOS Y GESTIÓN DE PROYECTOS GERENCIA DE PROYECTOS Y OBRAS - SEDAPAL

Pág. 39

A.2

CALIFICACIÓN DEL PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO (Puntaje Máximo: 20 puntos) 1.0 1.1.

PLANTEAMIENTO PROPUESTO Currícula documentada del profesional, presentado en el cuadro respectivo. Para el Ingeniero Residente 20 puntos, debiendo acreditar su experiencia en la Especialidad, con un máximo de cinco (5) participaciones como Residente en Obras Similares. El puntaje será asignado de acuerdo a la siguiente tabla, para cada Residente de Obra: PARTICIPACIONES COMO RESIDENTE DE OBRA

PUNTAJE

Con 05 participaciones Con 04 participaciones Con 03 participaciones Con 02 participaciones Con 01 participación

20.0 Puntos 15.0 Puntos 10.0 Puntos 5.0 Puntos 1.0 Punto

Para la calificación del Ingeniero Residente propuesto se tendrá en cuenta lo siguiente: ser Ingeniero Civil o Sanitario Colegiado y la cantidad de participaciones como Residente de Obra. Se debe presentar Carta Compromiso y copia del Certificado de Habilidad del Colegio Profesional que corresponda. 1.2 Participación con Maquinarias y Equipos mínimos: El Postor ganador, previo a la suscripción del Contrato, deberá acreditar la disponibilidad del Equipo mínimo indispensable para iniciar la ejecución de la obra convocada. Las Maquinarias y Equipos propuestos deben cumplir como mínimo las capacidades y características solicitadas en la “Relación de Maquinarias y Equipos mínimos”, bajo causal de descalificación. Relación de Maquinarias y Equipos mínimos (exigibles sólo al Postor Ganador de la Buena Pro): N° MAQUINARIA 3 4 Retroexcavadoras de ¾ yd . 2 Cargador frontal de 0.2 – 2.25 yd3. 3 Camioneta doble cabina 3 Camiones cisterna de 1500 gls. 5 Camiones volquetes de 6 m3. 4 Compactadores de plancha de 4 Hp. 1 Rodillo autopropulsado 4 Ton. 6 Pisón mecánico c/accesorios 4 Compresora 125 pcm. 8 Martillos neumáticos con accesorios 2 Equipo de corte y soldado 4 Motobomba de 15 Hp. (Q = 50 – 100 lps.) 5 Mezcladora 11 p3 (*) 4 Vibradores de concreto tipo aguja de 4 Hp. 5 Tecle de 3 – 5 Ton. 3 Equipo de prueba para tubería (*) o Carta compromiso para suministro de concreto Pre – mezclado incl. bomba. EQUIPO LICITACIONES Y CONTRATOS Y GESTIÓN DE PROYECTOS GERENCIA DE PROYECTOS Y OBRAS - SEDAPAL

Pág. 40

ANEXO N° 07 CARTA DE PROPUESTA ECONÓMICA (MODELO) Señores: COMITÉ ESPECIAL LICITACIÓN PÚBLICA Nº Presente.Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que de acuerdo con el monto referencial del presente proceso de selección y el expediente técnico de la obra, mi propuesta económica es la siguiente:

CONCEPTO

COSTO (Consignar moneda)

TOTAL El valor referencial incluye todos los impuestos, tributos, gastos generales, utilidad, seguros, transporte, inspecciones, pruebas, o cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la obra. Lima, ………………………………………

----------------------------------------------------------Firma, Nombres y Apellidos del postor/ Razón Social de la empresa

EQUIPO LICITACIONES Y CONTRATOS Y GESTIÓN DE PROYECTOS GERENCIA DE PROYECTOS Y OBRAS - SEDAPAL

Pág. 41

FORMATO Nº 2 PRESUPUESTO DETALLADO Sistema de Contratación: COSTO PARCIAL

DESCRIPCIÓN

TOTAL COSTO DIRECTO (1) GASTOS GENERALES (2) UTILIDAD (3) TOTAL COSTO (1)+(2)+(3) IGV ( 19%) TOTAL GENERAL (*) (*)Este monto incluye gastos generales, utilidad y tributos

----------------------------------------------------------Firma, Nombres y Apellidos del postor/ Razón Social de la empresa

EQUIPO LICITACIONES Y CONTRATOS Y GESTIÓN DE PROYECTOS GERENCIA DE PROYECTOS Y OBRAS - SEDAPAL

Pág. 42

FORMATO Nº 38 (De acuerdo al Anexo N.º 5) PROFESIONALES Y TÉCNICOS REQUERIDOS Para los Profesionales Especialistas se les otorgará el siguiente puntaje:

N°

EXP.TEC.

OBRA

1 3 1

1 5

PROFESIONALES Y TECNICO A

B

C

Ingeniero Sanitario: Director responsable del Anteproyecto y Estudio Definitivo (Expediente Técnico) Ingeniero Sanitario/Civil Residente de Obra Ingenieros Sanitarios Especializados Ingeniero Civil/Geólogo, Especialista en Mecánica de Suelos/Geotécnia Ingeniero Mecánico Electricista Ingeniero con experiencia en topografía digital Ingeniero con experiencia en rnetrados y presupuestos Ingeniero Civil especialista en estructuras Ingeniero especialista en Tránsito Ingeniero especialista en control y programación de obras Ingeniero con formación especializada en Seguridad de Obras Ingeniero Especialista en Impacto Ambiental Ingenieros Asistentes de Obras

Profesional Especialista en Capacitación para Promoción Social con experiencia en proyectos y/o obras de saneamiento Capacitadores para Promoción Social con experiencia en proyectos y/o obras de saneamiento

Técnico de Metrados Dibujantes Tecnicos Secretaria Digitador Auxiliares de Topografia

EQUIPO LICITACIONES Y CONTRATOS Y GESTIÓN DE PROYECTOS GERENCIA DE PROYECTOS Y OBRAS - SEDAPAL

1 1 1 1 1 1

1 1 1

1

1

1 -

3

…….

……..

………

…….

1 1

1 1

INTERVENCION SOCIAL

1 1 1

1

Pág. 43

CALIFICACIÓN PARA EL PERSONAL PROPUESTO EN LA SECCION “A” (Total 02 profesionales) Con 05 participaciones Con 04 participaciones Con 03 participaciones Con 02 participaciones Con 01 participación MAXIMO PUNTAJE EN SECCION “A”

PUNTAJE 7.0 Puntos 4.0 Puntos 3.0 Puntos 2.0 Puntos 0.0 Puntos 14.0 Puntos

CALIFICACIÓN PARA EL PERSONAL PROPUESTO EN LA SECCION “B” (Total 24 profesionales) Con 03 participaciones Con 02 participaciones Con 01 participación

0.25Puntos 0.15Puntos 0.0 Puntos

MAXIMO PUNTAJE EN SECCION “B”

6.0 Puntos

CALIFICACIÓN PARA EL PERSONAL PROPUESTO EN LA SECCION “C” (Total 10 profesionales) La presentación es obligatoria pero no se asignará puntaje alguna

PUNTAJE

PUNTAJE 0 Puntos

Para el Director deberá acreditar haber elaborado como Director Responsable o jefe de Estudios Definitivos en Obras Secundarias de Alcantarillado con un mínimo de 5 proyectos similares en saneamiento. Deberá presentar copia del Registro Nacional de Proveedores – Capitulo de Consultor de Obras, vigente. Para el Ingeniero Residente deberá acreditar su experiencia en la Especialidad, con un minimo de cinco (5) participaciones como Residente en Obras Similares. debe presentar Carta Compromiso y copia del Certificado de Habilidad del Colegio Profesional que corresponda Para el Coodinador del Area Social deberá acreditar su experiencia en la Especialidad, con un minimo de cinco (5) participaciones como Director o Jefe o Conductor de Proyectos de Gestión de servicios Básicos de preferencia en áreas urbanas. Para los Profesionales solicitados en la Sección “B” deberán acreditar experiencia según su Especialidad, como mínimo en 03 participaciones de obras similares en saneamiento La presentación de un staff Profesional inferior en número y Especialidad al mínimo requerido en las Bases, acarreará la pérdida de la condición de Postor.

EQUIPO LICITACIONES Y CONTRATOS Y GESTIÓN DE PROYECTOS GERENCIA DE PROYECTOS Y OBRAS - SEDAPAL

Pág. 44

PROFORMA DE CONTRATO Conste por el presente documento, que se extiende por duplicado, el contrato de ejecución de la obra (indicar) que celebra de una parte ……………………., en adelante LA ENTIDAD, con RUC Nº …………, con domicilio en …………., representada por ……………, con DNI Nº …………….., y de otra parte ………………......................................, con RUC Nº ……………….., con domicilio legal en ………………..........................., inscrita en la Ficha N° ………. Asiento N° …………. del Registro de Personas Jurídicas de Lima, debidamente representada por su Representante Legal, ……………….........................................., con DNI N° ……………….., según poder inscrito en la Ficha N° ………., Asiento N° ……….. del Registro de Personas Jurídicas de …….., a quien en adelante se le denominará “EL CONTRATISTA” en los términos y condiciones siguientes: CLAUSULA PRIMERA: OBJETO Y MONTO Con fecha (indicar), el Comité Especial adjudicó la Buena Pro de (indicar denominación del proceso), convocada para la ejecución de la obra (indicar), a EL CONTRATISTA, por el siguiente monto: …………., incluido el Impuesto General a las Ventas, (de corresponder). Este monto comprende la mano de obra y cumplimiento de la normativa laboral, pagos a Entidades de Seguridad Social, SENCICO, costo de equipos, maquinaria, herramientas, materiales, fletes, seguros e impuestos; protección y mantenimiento de la obra durante el período de construcción y hasta la entrega de la misma, dirección técnica, gastos generales, utilidad, y todo aquello que sea necesario para la correcta ejecución de la obra hasta su total terminación y entrega. CLAUSULA SEGUNDA: VALORIZACIONES Las valorizaciones tienen el carácter de pagos a cuenta y serán elaboradas de conformidad con lo establecido en el artículo 255º del Reglamento. CLAUSULA TERCERA: VIGENCIA DEL CONTRATO La vigencia del presente contrato será a partir del día siguiente de la suscripción del mismo hasta el consentimiento de la liquidación final de la obra. CLAUSULA CUARTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO El presente contrato está conformado por las bases integradas (que incluyen planos, memoria descriptiva, especificaciones técnicas, cláusulas de medición, fórmula polin6mica, presupuesto y toda otra documentación del Expediente Técnico), la oferta ganadora y los documentos derivados del proceso de selección que establezcan obligaciones para las partes. CLAUSULA QUINTA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO En los aspectos y cuestiones que no estén expresamente contemplados en el presente contrato, regirán las disposiciones del Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo Nº 083-2004-PCM, de su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 084-2004 PCM y sus modificatorias y el Código Civil vigente. CLAUSULA SEXTA: DECLARACION DEL CONTRATISTA El contratista declara que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.

EQUIPO LICITACIONES Y CONTRATOS Y GESTIÓN DE PROYECTOS GERENCIA DE PROYECTOS Y OBRAS - SEDAPAL

Pág. 45

CLAUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS EL CONTRATISTA entregará carta fianza bancaria solidaria, irrevocable, incondicional y de realización automática a sólo requerimiento de LA ENTIDAD, por concepto de garantía de fiel cumplimiento del contrato, por un monto ascendente a S/…………………., equivalente al diez por ciento (10%) del monto total del contrato. Esta garantía deberá ser otorgada por una entidad autorizada y sujeta al ámbito de la Superintendencia de Banca y Seguros o considerada en la última lista de Bancos Extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el Banco Central de Reserva. La garantía de fiel cumplimiento deberá encontrarse vigente hasta el consentimiento de la liquidación final de la obra. CLAUSULA OCTAVA:

EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN LA ENTIDAD está facultada para ejecutar la garantía de fiel cumplimiento de contrato cuando EL CONTRATISTA no cumpliera con renovarla. CLAUSULA NOVENA:

PLAZOS

9.1. PLAZO DE ENTREGA DEL TERRENO El terreno será entregado al contratista dentro ……………(consignar plazo)9 días siguientes a la firma del presente contrato. 9.2. INICIO Y TÉRMINO DEL PLAZO DE EJECUCIÓN El CONTRATISTA se obliga a ejecutar las obras materia de este contrato, en un plazo de ……. (consignar) días calendarios, contados a partir del día siguiente en que se cumplan las condiciones establecidas en el artículo 240º del Reglamento. El plazo sólo podrá ser ampliado en los casos contemplados en el artículo 258º del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado. CLAUSULA DÉCIMA: RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA EL CONTRATISTA planeará y será responsable por los métodos de trabajo y la eficiencia de los equipos empleados en la ejecución de la obra, los que deberán asegurar un ritmo apropiado y calidad satisfactoria. Durante la ejecución de la obra, el CONTRATISTA está obligado a cumplir los plazos parciales establecidos en el calendario valorizado de avance de obra. En caso de producirse retraso injustificado se procederá de acuerdo al artículo 263º del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado. El CONTRATISTA abrirá en el acto de entrega del terreno, el cuaderno de obras debidamente foliado, el mismo que será firmado y sellado en todas sus páginas por el inspector/supervisor y el residente. En este cuaderno de obras se anotarán las indicaciones, órdenes, autorizaciones, reparos, variantes, consultas y anotaciones que consideren convenientes para la ejecución de la obra.

9

Según artículo 240º del Reglamento la condición establecida en el numeral 3 del citado artículo, referida a la entrega del terreno o lugar donde se ejecutará la obra, deberá ser cumplida dentro de los quince (15) días contados a partir del día siguiente de la suscripción del contrato. EQUIPO LICITACIONES Y CONTRATOS Y GESTIÓN DE PROYECTOS GERENCIA DE PROYECTOS Y OBRAS - SEDAPAL

Pág. 46

CLAUSULA DÉCIMO PRIMERA: APLICACIÓN DE PENALIDADES En caso de retraso injustificado del CONTRATISTA en la ejecución de la obra, aquél se hará acreedor a una penalidad por mora, por cada día de atraso, hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto contractual vigente. Esta penalidad será deducida de los pagos a cuenta, del pago final o en la liquidación final; o, si fuera necesario, se cobrará del monto resultante de la ejecución de las garantías de fiel cumplimiento. La penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo con la siguiente fórmula: Penalidad diaria = 0.10 x Monto del Contrato 0.15 x plazo en días Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, la Entidad podrá resolver el contrato por incumplimiento. CLAUSULA DECIMO SEGUNDA: RECEPCION DE LA OBRA La recepción de la obra se sujetará a lo establecido en el artículo 268º del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado. CLAUSULA DECIMO TERCERA: LIQUIDACIÓN DE LA OBRA La liquidación de la obra se sujetará a lo establecido en el artículo 269º, 270º y 271º del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado. CLAUSULA DECIMO CUARTA:

RESOLUCION DEL CONTRATO POR CAUSAS ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA En caso de incumplimiento por parte de EL CONTRATISTA de alguna de sus obligaciones, que haya sido previamente observada por LA ENTIDAD, y que no haya sido materia de subsanación, esta última podrá resolver el presente Contrato, en forma total o parcial, mediante remisión por la vía notarial del documento en el que se manifieste esta decisión y el motivo que la justifica, de conformidad con el procedimiento y formalidades previstos en los artículos 41º y 45º del Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, y en el artículo 267º de su Reglamento. En este supuesto, se ejecutarán las garantías que EL CONTRATISTA hubiera otorgado de conformidad con el artículo 221º del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, sin perjuicio de la indemnización por daños y perjuicios ulteriores que pueda exigir. CLAUSULA DECIMO QUINTA: CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES Sin perjuicio de la indemnización por daño ulterior, las sanciones administrativas y pecuniarias que pudieran aplicarse a EL CONTRATISTA, no lo eximen de cumplir con las demás obligaciones pactadas, ni lo eximen de las responsabilidades civiles y penales a que hubiera lugar. CLAUSULA DÉCIMO SEXTA: ARBITRAJE Todos los conflictos que se deriven de la ejecución e interpretación del presente contrato, incluidos los que se refieran a su nulidad e invalidez, serán resueltos de manera definitiva e inapelable mediante arbitraje de derecho, de conformidad con lo establecido en la normativa de contrataciones y adquisiciones del Estado. Facultativamente, cualquiera de las partes podrá someter a conciliación la referida controversia, sin perjuicio de recurrir al arbitraje en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas, según lo señalado en el artículo 272º del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.

EQUIPO LICITACIONES Y CONTRATOS Y GESTIÓN DE PROYECTOS GERENCIA DE PROYECTOS Y OBRAS - SEDAPAL

Pág. 47

El laudo arbitral emitido es vinculante para las partes y pondrá fin al procedimiento de manera definitiva, siendo inapelable ante el Poder Judicial o ante cualquier instancia administrativa. CLAUSULA DÉCIMO SÉTIMA: F ACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA Cualquiera de las partes podrá elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos los gastos que demande esta formalidad. CLAUSULA DÉCIMO OCTAVA: VERACIDAD DE DOMICILIOS Las partes contratantes han declarado sus respectivos domicilios en la parte introductoria del presente contrato. De acuerdo con las Bases, la propuesta técnico económica y las disposiciones derivadas del presente contrato, las partes lo firman por duplicado, en señal de conformidad, en la ciudad de ……….. al ………..

“LA ENTIDAD”

EQUIPO LICITACIONES Y CONTRATOS Y GESTIÓN DE PROYECTOS GERENCIA DE PROYECTOS Y OBRAS - SEDAPAL

“EL CONTRATISTA”

Pág. 48

OBRAS GENERALES Y SECUNDARIAS DEL PROYECTO DE AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA EL ESQUEMA SANTA MARIA DE HUACHIPA – DISTRITO DE LURIGANCHO - CHOSICA TÉRMINOS DE REFERENCIA INDICE 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0

ANTECEDENTES: OBJETIVO DEL PROCESO DE SELECCIÓN UBICACIÓN Y LÍMITE DEL ÁREA DE INFLUENCIA DE LAS OBRAS HABILITACIONES BENEFICIADAS REQUERIMIENTOS Y CONSIDERACIONES TÉCNICAS DEL ÁREA EN ESTUDIO ESTUDIO A CONSIDERAR PARA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEFINITIVO CARACTERISTICAS PRINCIPALES DE LAS OBRAS A EJECUTAR DESARROLLO DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LAS OBRAS GENERALES:(Original y tres copias)

10.0 11.0 12.0 13.0 14.0 15.0 16.0 17.0 18.0 19.0

DOCUMENTOS A SER PROPORCIONADOS POR SEDAPAL PLAZO DE EJECUCIÓN MONTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCION DE LA OBRA PRESENTACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LAS OBRAS GENERALES SUPERVISIÓN Y CONTROL DEL PROYECTO DEL ANTEPROYECTO RESOLUCIÓN DE CONTRALORÍA N° 072-98-CG RELACIÓN DE PERSONAL MINIMO RELACIÓN DE EQUIPO MINIMO COMPROMISO DE CONTRATAR A TRABAJADORES DE LA ZONA

ANEXO 1: ANEXO 2:

CONSIDERACIONES PARA LOS SISTEMAS DE AUTOMATIZACIÓN PLAN DE CONTINGENCIA PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS GENERALES Y SECUNDARIAS

EQUIPO LICITACIONES Y CONTRATOS Y GESTIÓN DE PROYECTOS GERENCIA DE PROYECTOS Y OBRAS - SEDAPAL

Pág. 49

TÉRMINOS DE REFERENCIA 1.0.

ANTECEDENTES

La empresa Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima - SEDAPAL, en su afán de ampliar y prestar mejor servicio de abastecimiento de agua potable y alcantarillado a la ciudad de Lima, viene elaborando estudios y ejecutando obras que hacen posible traducir esa misión en acceso directo de la población a estos servicios básicos, los mismos que permitirán mejorar su condición de vida. Para este fin, se ha previsto la elaboración del expediente técnico de “Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado para el Esquema Santa María de Huachipa –Distrito de Lurigancho –Chosica” y su ejecución de obras, cuyo objetivo es el de viabilizar las condiciones técnicas para ampliar la cobertura del servicio en la zona Este de Lima, que comprende parte del Distrito de Lurigancho – Chosica, así como el Turístico C.P.M. de Santa María de Huachipa, este pertenece a la jurisdicción del Distrito de LuriganchoChosica. El área de influencia del proyecto se ubica en la jurisdicción del distrito de Lurigancho - Chosica en la provincia y departamento de Lima., a la altura del Km. 4.5 de la Carretera Ramiro Priale. De los predios existentes en la zona el 90% no cuentan con conexiones de desagüe y el 67% no cuenta con conexiones de agua. En la actualidad, algunas zonas del área del estudio, cuentan con el servicio de abastecimiento de agua potable, como es el caso de la Urb. El Club.II Etapa suministrado por SEDAPAL, asi mismo la Asociación Huachipa Norte tiene el servicio de agua Potable Administrado por el Municipio, Tambien en algunas habilitaciones que no cuentan con el servicio de agua potable se abastecen de pozos que bombean a un tanque hechos por ellos mismos, y en las zonas se abastecen a través de camiones cisterna. Para fines del proyecto, tanto en agua como en alcantarillado, se asumirá que la oferta es cero. 2.0.

OBJETO

El objetivo del presente proceso de selección es el de contratar a una empresa que se encargue de la elaboración del Estudio Definitivo y Expediente Técnico, así como la ejecución de las obras de Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Esquema Santa María de Huachipa – Distrito de LuriganchoChosica, a fin de mejorar las condiciones del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable y Alcantarillado de las habilitaciones involucradas asi como la mejora de la calidad de vida de la población involucrada, debiendo elaborarse el Expediente a nivel de ejecución de obra para: Agua Potable • •

• • • •

Diseño y Construcción de Caseta y Equipamiento de los Pozos PP-H, PP-5, PP-6 incluye cerco perimetrico. Diseño e Instalación de las líneas de impulsión que parten desde los Pozos PP-H, PP-5, PP-6 y que abastecen a los Reservorios Elevados RP-03 (500 m3), RP-02 (600 m3) y RP –01 (800 m3) respectivamente. Diseño e Instalación de las líneas de aducción y conducción correspondientes de los Reservorios Elevados RP-03 (500 m3), RP-02 (600 m3) y RP –01 (800 m3). Diseño y Construcción y Equipamiento de la Cisterna Rebombeo CR-253, el cual será construido al lado de la Cisterna CR-252 existente, cuyo V=30m3, incluye cerco perimétrico. Diseño e Instalación de la línea de impulsión que va desde la Cisterna CR-253 hacia el reservorio elevado RP-04 (100 m3). Diseño, Construcción y Equipamiento del Reservorio elevado RP-04 (100 m3), incluye cerco perimétrico.

EQUIPO LICITACIONES Y CONTRATOS Y GESTIÓN DE PROYECTOS GERENCIA DE PROYECTOS Y OBRAS - SEDAPAL

Pág. 50

• • • • • • • • • • • • • • •

•

Diseño e Instalación de las líneas de aducción y conducción correspondientes del Reservorio RP-04 (100 m3) Diseño, Construcción y Equipamiento de la Cisterna Rebombeo CP-1 el cual tiene un V=30m3, que además funciona con el RP-04 elevado (100 m3), para bombear al RP-05 apoyado (150 m3), incluye cerco perimétrico. Diseño e Instalación de la línea de impulsión que va desde la Cisterna de Rebombeo CP-1 (30 m3) para bombear al Reservorio apoyado RP-05 (150 m3). Diseño, Construcción y Equipamiento del Reservorio apoyado RP-05 apoyado (150 m3), incluye cerco perimétrico. Diseño e Instalación de las líneas de aducción y conducción correspondientes del Reservorio RP-05 (150 m3) Diseño, Construcción y Equipamiento de los Reservorios Elevados RP –01 (800 m3), RP-02 (600 m3), RP-03 (500 m3), incluye la construcción de los cercos perimétricos de cada uno de los reservorios indicados. Diseño e Instalación de las líneas de aducción y conducción correspondientes a cada uno de los Reservorios Elevados RP –01 (800 m3), RP-02 (600 m3), RP-03 (500 m3). Instalación de la línea de impulsión que va desde el Reservorio Elevado RP-1 (800 m3) a la cisterna proyectada CP-2 (30 m3) Diseño, Construcción y Equipamiento de la Cisterna Rebombeo CP-2 el cual tiene un V=30m3, para bombear al RP-06 apoyado (50 m3), incluye cerco perimétrico. Diseño e Instalación de la línea de impulsión que va desde la cisterna proyectada CP-2 (30 m3) al Reservorio apoyado RP-6 (50 m3) Diseño, Construcción y Equipamiento del Reservorio apoyado RP-06 apoyado (50 m3), incluye cerco perimétrico. Diseño e Instalación de las líneas de aducción y conducción correspondientes del Reservorio apoyado RP-6 (50 m3) Diseño, Construcción y equipamiento de cámaras reductoras de presión que aseguren el correcto funcionamiento de del sistema de agua potable en cada una de las áreas de servicio del Esquema. Diseño, Construcción y equipamiento de cámaras de entrada al sector, cámaras de derivación y cámaras de válvula de purga y de aire. Diseño e Instalación del Sistema eléctrico de media y/o baja tensión para los pozos, reservorios con su caseta de bombeo, cisternas, estación de bombeo, cámaras de control, medición y otros del sistema de abastecimiento de agua potable; así como la estación de bombeo de desagüe, el cual debe ser entregada operativa al 100%. Diseño e Instalación del Sistema de control y automatización para los pozos, reservorios con su caseta de bombeo, cisternas, estación de bombeo, cámaras de control, medición y otros del sistema de abastecimiento de agua potable; así como la estación de bombeo de desagüe. El sistema de control y automatización debe operar en forma local al 100%, con capacidad de integrarse en forma inmediata y permanente con el Sistema SCADA Metropolitano del Centro Operativo Principal de SEDAPAL (ver Anexo1).

Alcantarillado • • • • • • •

Diseño e Instalación del Sistema de desagüe de los Pozos. Diseño e Instalación del Colector Principal y Colectores Primarios. Diseño e Instalación de las Líneas de Rebose- limpia de los Reservorios proyectados RP-01, RP-02, RP-03, RP-04, RP-05 y RP-06. Diseño e Instalación de las Líneas de rebose de las cisternas proyectadas. Diseño y Construcción de la Cámara de Bombeo de Desagüe N°1 y línea de rebose, incluye cerco perimétrico. Diseño e Instalación de la línea de impulsión que va desde la Cámara de Bombeo de Desagües N°1 recorriendo la Av. Los Laureles y descarga los desagües en el colector principal proyectado en el cruce con la Av. Quinta Avenida. Diseño y Construcción de la Cámara de Bombeo de Desagüe N°2 y línea de rebose, incluye cerco perimétrico.

EQUIPO LICITACIONES Y CONTRATOS Y GESTIÓN DE PROYECTOS GERENCIA DE PROYECTOS Y OBRAS - SEDAPAL

Pág. 51

• • •

Diseño e Instalación de la línea de impulsión que va desde la Cámara de Bombeo de Desagües N°2 hacia el primer buzón proyectado en el A.H. Riberas de Santa María de Huachipa. Diseño e Instalación del Sistema Eléctrico de Media y/o Baja Tensión para la Estación de Bombeo de desagüe, el cual debe ser entregada operativa al 100%. Diseño e Instalación del Sistema de Control y Automatización para la Estación de Bombeo de desagüe. El Sistema de Control y Automatización debe operar en forma local al 100%, con capacidad de integrarse en forma inmediata y permanente con el Sistema SCADA Metropolitano del Centro Operativo Principal de SEDAPAL (ver Anexo 1).

El diseño y trazo indicados líneas arriba, así como la ubicación de las válvulas, accesorios y demás elementos necesarios, deberán ser establecidos por el Contratista en su estudio, respetando las dimensiones de tuberías, reservorios y cualquier infraestructura proyectada que se indique en los planos PAP-01 y PAL-01 y en el Estudio de Factibilidad; sin que esto conlleve a adicional alguno. Asimismo, deberán hacer el levantamiento Topográfico de toda el área de estudio. El Contratista deberá coordinar y definir con SEDAPAL el área de influencia del estudio, teniendo en cuenta los estudios preliminares, el Estudio de Factibilidad y esquemas de servicios vecinos. El consultor deberá coordinar con SEDAPAL para definir los puntos de derivación y empalmes previstos, tomando como referencia el Estudio de Factibilidad aprobado “Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado para el esquema Santa Maria de Huachipa – Distrito de Lurigancho-Chosica”. 3.0.

DEL PROCESO DE SELECCIÓN

El presente proceso tiene por objeto seleccionar al contratista que se encargará de desarrollar el Expediente Técnico y la ejecución de las obras, definidos en los planos PAP-01 y PAL-01 Y EN EL Estudio de Factibilidad para las obras de agua potable y alcantarillado, respectivamente. La modalidad del Concurso Oferta será: a.

A Suma Alzada.- Las infraestructuras civiles completas, incluidos el equipamiento eléctrico, hidráulico, mecánico y de automatización. Están incluidos en este rubro los reservorios, cisternas, casetas, estaciones de bombeo (agua potable y alcantarillado), Líneas de agua potable (impulsión, conducción, aducción y redes secundarias), Colectores de desagüe, Redes secundarias de alcantarillado, Líneas de impulsión y equipamiento de pozos (eléctrico, hidráulico, mecánico y automatización).

Estos Términos de Referencia consideran los lineamientos generales que SEDAPAL espera como mínimo del contratista, los cuales se deben complementar y mejorar con sus aportes, experiencias e innovaciones. 4.0.

UBICACIÓN Y LÍMITE DEL ÁREA DE INFLUENCIA DE LAS OBRAS

El área donde se desarrollarán las obras se encuentra ubicada en la región Lima, departamento de Lima, Provincia de Lima y distrito de Lurigancho – Chosica, a la altura del Km. 4.5 de la Carretera Ramiro Prialé, sobre la margen derecha del Río Rimac. 5.0.

HABILITACIONES BENEFICIADAS

Las habilitaciones urbanas pertenecientes al Esquema Santa María de Huachipa tienen diferentes características sociales, demográficas y económicas. Existe una gran diferencia de áreas de sus lotes, por ejemplo:

EQUIPO LICITACIONES Y CONTRATOS Y GESTIÓN DE PROYECTOS GERENCIA DE PROYECTOS Y OBRAS - SEDAPAL

Pág. 52

Beneficiarios directos (Lotes con área menor o igual a 500 m2)  A.H. Las Riberas de Santa María de Huachipa  Asoc. Pro-Viv. Villa Santa Rosa de Huachipa  Asoc. de Viv. Residencial La Encalada  Asoc. de Viv. Las Moras  Asoc. de Viv. Los Geranios  Coop. 14 de Febrero Sagitario Ltda.  Asoc. de Viv. Viñedos de San Antonio  Asoc. De Viv. Los Huertos de San José de Huachipa  A.H. Villa Huachipa  A.H. Santa Cruz de Huachipa  A.H. Unión Perú Beneficiarios indirectos (Lotes con área mayor a 500 m2)  Urb. El Club 1ra Etapa  Urb. El Club 2da Etapa  Asoc. Los Huertos de Huachipa  Asoc. de Viv. Dignidad Nacional  Asoc. de Viv, Los Propietarios y Residentes La Capitana

El beneficio directo por la elaboración del proyecto y ejecución de las obras será para las habilitaciones involucradas en las áreas de estudio y otras de las zonas aledañas. El Consultor según criterio podrá complementar en coordinación con la supervisión, las habilitaciones no comprendidas en la lista anterior

6.0.

REQUERIMIENTOS Y DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS GENERALES A EJECUTAR

6.1.

Requerimientos:

Las obras se han definido tomando como referencia el Estudio de Pre Inversión al Nivel de Factibilidad para la “Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado para el Esquema Santa María de Huachipa – Distrito de Lurigancho- Chosica”. Las dimensiones de las infraestructuras proyectadas se encuentran definidas en el referido Estudio de Factibilidad. El consultor que elaborará el Expediente Técnico debe desarrollar los siguientes estudios complementarios: Estudio de Suelos en todos los componentes de agua potable y alcantarillado, así como también en las redes de agua potable y alcantarillado a cada 500 m y en las redes secundarias proyectadas a cada 50 m, Estudio Topográfico, Estudio Hidrogeológico, Estudio Geotécnico, Pruebas de bombeo de los tres pozos implicados en el Proyecto. Estudio de Impacto Ambiental, Diseño del Sistema de Automatización detallado, Manual de Operación y Mantenimiento, obtención de las autorizaciones del vertimiento al colector de Campoy y obtención del CIRA (Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos), Trámites de la Obtención de los Terreno (Saneamiento Legal de los Terrenos) utilizados para los diferentes componentes del Proyecto. SEDAPAL entregará los planos de ubicación de las infraestructuras hidráulicas proyectadas (reservorios, cisternas, casetas, cámaras, estación de bombeo). La elaboración del expediente técnico correspondiente será coordinada y supervisada por SEDAPAL.

EQUIPO LICITACIONES Y CONTRATOS Y GESTIÓN DE PROYECTOS GERENCIA DE PROYECTOS Y OBRAS - SEDAPAL

Pág. 53

6.2.

Descripción de las obras generales a ejecutar:

A continuación se describen las obras proyectadas, de las cuales el contratista deberá elaborar el Expediente Técnico (planos definitivos, metrados, cronogramas, presupuestos, especificaciones técnicas) con los estudios complementarios (estudio de suelos de todos los componentes y de las líneas de agua y alcantarillado a cada 500 m y en las redes secundarias a cada 50 m, estudio topográfico, estudio hidrogeológico, Estudio Geotécnico, Pruebas de bombeo, manual de operación y mantenimiento, diseño estructural, sistema de control y automatización detallado), Estudio de Impacto Ambiental, obtención de las autorizaciones del vertimiento al Colector Campoy, Obtención de Terrenos y obtención del CIRA (Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos); a fin que permita la ejecución de las mismas, asi mismo el Expediente Técnico se debe elaborar a nivel de ejecución. A.

Agua Potable (Ver Plano PAP-01)

La fuente de abastecimiento será el agua subterránea mediante la captación de las mismas a través de tres pozos y una CR-253 abastecida por una bateria de pozos , se equiparán los pozos y la CR-253 de tal manera que pueda satisfacer la demanda inmediata que se requieran . Desde cada pozo partirán líneas de impulsión las cuales impulsarán a los reservorios correspondientes, es decir el pozo PP-H tendrá una línea de impulsión al reservorio proyectado RP-03 con cota de fondo=333.00 m.s.n.m , con una cota de terreno =317.64 .m.s.n.m y con un V= 500m3 , el pozo PP-5 tendrá una línea de impulsión hacia el reservorio proyectado RP-02 con cota de fondo =363.00 m.s.n.m , con una cota de terreno =340.15m.s.n.m y con un V= 600 m3 ,y el pozo PP-6 tendrá una línea de impulsión hacia el reservorio proyectado RP-03 con una cota de fondo =393.00 m.sn.m ,con una cota de terreno =373.00 m.s.n.m y con un V= 800 m3 , las cuales cada reservorio tendrá una línea de aducción para abastecer a las Zonas de presión Nº3 , Nº2 y la parte baja del Nº1. Tambien a través de un ramal de red del reservorio proyectado RP-01 se abastecera la cisterna proyectada CP-02 ubicada en la asociacion de Vivienda Los Geranios con cota de terreno =358 m.s.n.m y con un V= 30 m3 la cual a través de una linea impulsion abasteceraun reservorio apoyado proyectada RP-06 con una cota de terreno = 390 m.s.n.m y con un V= 50 m3 dicho reservorio proyectado abastecerá a la parte mas alta de la Zona de presión Nº1que esta constituida por el A.A.H.H Union Peru. Asimismo la fuente de abastecimiento para la Zona de presión Nº4 y Nº5 será la CR-253 la cual será construida y equipada, esta cisterna proyectada CR-253 esta al lado de la CR-252 (existente) ubicada en la Av. Campoy. Este sistema consiste en un bombeo desde la cisterna CR-253 que tiene un volumen de 30 m3 , la cual está abastecida por la batería de pozos que abastecen a la cisterna existente CR-252 , por medio de una línea de impulsión la cual viene de la batería de pozos y llega a una cámara de derivación proyectada y deriva un caudal hacia la cisterna existente CR-252 y con un Q=5.02 lps alimenta a la cisterna proyectada CR-253, de esta cisterna proyectada CR-253 con cota de terreno=287.5 m.s.n.m y con un volumen de 30m3 va hacia un punto el cual deriva un caudal Q=5.02 lps al reservorio proyectado RP-04 con cota de fondo=344.00 m.s.n.m , con una cota de terreno =334.00 m.s.n.m y con un V= 100 m3 y a la cisterna proyectada CP-01, dicho reservorio proyectado abastecerá a la Zona de presión Nº4 que esta constituida por el A.A.H.H Las Riberas de Huachipa.. Desde la cisterna proyectada CP-01, de V=30m3 y con cota de terreno=334.00 m.s.n.m se impulsará un caudal de Q=4.46 lps hacia el reservorio proyectado RP-05 con cota de fondo=404.00 m.s.n.m y con un V= 150 m3 , el cual abastece la demanda de la zona de presión Nº5, el cual está constituida por toda la Asociación ProVivienda Villa Santa Rosa de Huachipa . Los componentes del sistema de Agua tiene las siguientes ubicaciones: Reservorio Elevado Proyectado RP-01: Se encuentra ubicado en la Av. Las Torres Mz K Lote Nº1 de la Asociación de Propietarios y Residentes La Capitana,con las siguientes coordenadas: 0292568E, 8672096N, siendo su propietario el Sr. Rubén Helmer Palacios Balbín, el cual ocupa un área de 400 m2 aproximadamente.

EQUIPO LICITACIONES Y CONTRATOS Y GESTIÓN DE PROYECTOS GERENCIA DE PROYECTOS Y OBRAS - SEDAPAL

Pág. 54

Reservorio Elevado Proyectado RP-02: Se encuentra ubicado en la intersección de la Av. Quinta Avenida con la Calle los Cedros de la Asociación de Propietarios y Residentes La Capitana, con las siguientes coordenadas: 0290909E, 8671914N, el propietario de la habilitación donde se va a ubicar este reservorio es el Vicente Andía Tincopa, el cual ocupa un área de 400 m2 aproximadamente. Reservorio Elevado Proyectado RP-03 : Se encuentra en la intersección de la calle Las Águilas con la Calle Tokio, terreno perteneciente a la Compañía Cervecera AmBev Perú S.A.C., el cual ocupa un área de 400 m2. Reservorio Elevado Proyectado RP-04: Estaría ubicado al lado de la losa deportiva del A.A.H.H Las Riberas de Santa María de Huachipa, con las siguientes coordenadas: 0287720E, 8671662N, el cual ocupa un área de 180 m2 dicha área comprende el reservorio RP-4 y una cisterna de 30 m3. Cuenta con documento de libre disponibilidad. Reservorio Apoyado Proyectado RP-05: Se estaría ubicando en la Asociación de Vivienda Villa Santa Rosa de Huachipa, según las siguientes coordenadas: 0287804E, 8672801N. Cuenta con documento de libre disponibilidad dada por los propietarios de la Asociación Pro- Vivienda Villa Santa Rosa de Huachipa. Reservorio Apoyado Proyectado RP-06: Se estaría ubicando en la Asentamiento Humano Union Peru, según las siguientes coordenadas: 289600E, 289600N. Cuenta con documento de libre disponibilidad dada por los propietarios de la Asentamiento Humano Union Peru.. Pozo existente PP-H : Se encuentra ubicado dentro de la comisaría de Santa Maria de Huachipa, con las siguientes coordenadas: 0289270E, 8671442N, terreno perteneciente a SEDAPAL. Pozo existente PP-5: Se encuentra ubicado en la Asociación de Propietarios y Residentes La Capitana Mz.A lote 23 (Av Circunvalación), con las siguientes coordenadas: 0290497E, 8671615N. terreno perteneciente a SEDAPAL. Pozo Existente PP-6: Se encuentra ubicado en la Asociación de Propietarios y Residentes La Capitana Mz.D lote 11, con las siguientes coordenadas: 0291075E, 8671870N, El propietario es José Morimozato. Terreno perteneciente a SEDAPAL. Cisterna Proyectada CR-253 : Se encuentra ubicado en la Autopista Ramiro Prialé a la altura del km 49, con las siguientes coordenadas: 0287721E, 8670815N. Terreno perteneciente a SEDAPAL. Cisterna Proyectada CP-01 : Estaría ubicado al lado de la losa deportiva del A.A.H.H Las Riberas de Santa María de Huachipa, con las siguientes coordenadas: 0287720E, 8671662N, el cual ocupa un área de 180 m2 en dicha área estara comprendida la cisterna de 30 m3 al costado del reservorio RP-4 y. Cuenta con documento de libre disponibilidad. Cisterna Proyectada CP-02 : Estaría ubicada en la asociacion de Vivienda Los Geranios, con las siguientes coordenadas: 8673100E, 290400N, el cual ocupa un área de 40 m2 y Cuenta con documento de libre disponibilidad dada por los propietarios de la asociacion de Vivienda Los Geranios. Sectorización: El proyecto del Esquema Santa María de Huachipa tiene una topografía variable es decir hay zonas donde se tiene una topografía casi plana esta zona representa el 70 %de la topografía total , hay otra zona que tiene una topografia con una ligera inclinación el cual representa el 10% de toda la topografía y un último 20% tiene una topografía con una fuerte pendiente.

EQUIPO LICITACIONES Y CONTRATOS Y GESTIÓN DE PROYECTOS GERENCIA DE PROYECTOS Y OBRAS - SEDAPAL

Pág. 55

Existen habilitaciones que se encuentran asentados en zonas de las faldas de los cerros es por ello que se tiene una pendiente fuerte, como es el caso del A.H. Las Riberas de Huachipa, Asoc. Pro-Vivienda Villa Santa Rosa , A.H Unión Perú. El proyecto tiene 5 sectores , este número de sectores se eligió de acuerdo a las diferentes características socioeconómicas, sociales, demográficas entre las habilitaciones involucradas en el proyecto. Además tenemos zonas donde la topografía es muy abrupta ,es decir muy agresiva , es por ello que la zona de estudio se ha dividido en cinco (5) sectores. Cada reservorio alimentara a un sector de la población , es decir el reservorio proyectado RP-01alimentará a la parte baja del sector Nº1, el reservorio proyectado RP-02 alimentará al sector Nº2, el reservorio proyectado RP03 alimentará al sector Nº3, el reservorio proyectado RP-04 alimentará Al sector Nº4 y el reservorio proyectado RP-05 alimentará a l sector Nº5 y el reservorio proyectado RP-06 alimentará a la parte mas alta sector Nº1 , numerados del 1 al 5 y como se muestra en el siguiente cuadro. POBLACIÓN POR SECTORES Número de Densidad Lotes de Viviendas

Sector

Descripción

1

Asoc. De Viv. De Propietarios y Residentes La Capitana Asoc. De Viv.residencial La Encalada Asoc. De Viv. Las Moras. Asoc. Viv. Los Geranios de Huachipa Coop. De Viv. 14 de Febrero Sagitario A.A.H.H. Santa Cruz de Huachipa. A.H. Unión Perú. Asoc. De Viv. Dignidad Nacional Sub-Total

5.80 5.80 5.80 5.80 5.80 5.80 5.80 5.80 5.80

437 197 22 125 47 71 64 43 1006

Asoc. De Viv. Los Huertos de San José de Huachipa A.H Villa Huachipa

5.80 5.80

85 30

Asoc. Viv.Los Viñedos de San Antonio.

5.80

138

Asoc. De Viv. De Propietarios y Residentes La Capitana Asoc. De Viv. Dignidad Nacional Urb. El Club 1ra Etapa

5.80 5.80 5.80

146 46 122

Sub-Total Urb. El Club 2da Etapa Asoc. De Vivienda Los Huertos de Huachipa Urb. El Club 1ra Etapa Sub-Total Asoc. Pro-Viv. Villa Sta. Rosa de Huachipa Sub-Total

5.80 5.80

608 367

5.80 5.80 5.80 5.80 5.80

177 41 585 620 620

A.H. Las Riberas de Sta.María de Huachipa Sub-Total TOTAL

5.80 5.80 5.80

80 80 2858

2

3

4 5

EQUIPO LICITACIONES Y CONTRATOS Y GESTIÓN DE PROYECTOS GERENCIA DE PROYECTOS Y OBRAS - SEDAPAL

Pág. 56

A.1 Pozos y Camaras de bombeo Agua: La fuente de abastecimiento para el servicio de agua potable para el Esquema Santa María de Huachipa será el agua subterránea que se extraerá de una batería de pozos por el margen del Río Rimac , asi como mediante la extracción de tres pozos dentro del mismo Huachipa (PP-H; PP-5; PP-6, asi como la CR-253, CP01, CP-02 alimentada por la batería de pozos existentes) , que se Muestran en el Plano General PAP-01 . En la etapa inmediata se equiparán los tres pozos. A.1.1

Equipamiento de pozos:

En el cuadro muestra, se indica las características de cada uno de los pozos con su altura dinámica total en metros, el número de etapas de cada bomba y la potencia del motor. Los equipos de bombeo de cada uno de los pozos serán con bomba tipo turbina de eje vertical lubricada por agua, accionada por un motor eléctrico de eje hueco con rachet. Dichos equipos de bombeo deberán cumplir con lo establecido en las Disposiciones Específicas de SEDAPAL. CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPAMIENTO EN CADA POZO Descripción Pozo PP-H Pozo PP-5 Pozo PP-6 Cota terreno (m.s.n.m.) 312.41 332.00 342.50 Caudal de bombeo (l/s.) 20 32 45 Altura dinámica total (m.) 66 80 108.5 Para el proceso de desinfección cada pozo contará con el equipo correspondiente de aplicación de cloro, incluido la bomba Booster, los balones de cloro y detalles de instalación. Los equipos de bombeo de cada pozo tendrán una alimentación eléctrica en media tensión y/o baja tensión desde el punto indicado por el Concesionario. Si el sistema es de media tensión, debería preverse una subestación aérea biposte con transformador de media a baja tensión (440 V), la que llegará al tablero general, equipado para el control, medición y distribución de la energía al motor eléctrico, instalaciones exteriores e interiores y sistema de automatización y que, además, contará con el banco de condensadores correspondiente. A.1.2.

Caseta de Bombeo:

El equipo de bombeo del pozo con todo su equipamiento hidráulico, eléctrico, de desinfección y de automatización, irán alojados dentro de una caseta, que incluye un cuarto para el área de cloro, con todos sus elementos arquitectónicos de seguridad. Además debe construirse una caseta de vigilancia con sus servicios higiénicos. La descarga del rebose del pozo cuenta con una caja con sello hidráulico antes de su descarga final al sistema de alcantarillado proyectado. Las especificaciones constructivas de materiales y de acabados, son las que rigen normalmente los diseños de SEDAPAL. A2. Líneas de impulsión: Para el traslado de las aguas captadas de los pozos y su distribución a lo largo del sistema de redes del esquema Santa Maria de Huachipa, se han proyectado líneas de impulsión con tuberías cuya presión nominal de trabajo sea de acuerdo a lo indicado en las Disposiciones Específicas de SEDAPAL, de diámetros variables desde 150 mm. hasta 200 mm. (la clase de las tuberias, valvulas y accesorios seran como minimo del doble de la presion de trabajo), las cuales se detallan a continuación:

EQUIPO LICITACIONES Y CONTRATOS Y GESTIÓN DE PROYECTOS GERENCIA DE PROYECTOS Y OBRAS - SEDAPAL

Pág. 57

A2.1.1

Línea de impulsión del pozo PP-H al Reservorio proyectado RP-3:

En el cuadro que se muestra, se indica las características de la línea de impulsión desde el pozo PP-H hasta el reservorio proyectado RP-3, indicandose su longitud y diámetro: LÍNEA DE IMPULSIÓN DEL POZO PP-H AL RESERVORIO PROYECTADO RP-3 Tramo PP-H a RP-3 A.2.2

Longitud (m.) 1108.00

DN (mm.) 150

Línea de impulsión del pozo PP-5 al Reservorio proyectado RP-2:

En el cuadro que se muestra, se indica las características de la línea de impulsión desde el pozo PP-5 hasta el reservorio proyectado RP-2, indicandose su longitud y diámetro: LÍNEA DE IMPULSIÓN DEL POZO PP-H AL RESERVORIO PROYECTADO RP-3 Tramo PP-5 a RP-2 A.2.3.

Longitud (m.) 250.00

DN (mm.) 200

Línea de impulsión del pozo PP-6 al Reservorio proyectado RP-1:

En el que se muestra, se indica las características de la línea de impulsión desde el pozo PP-5 hasta el reservorio proyectado RP-2, indicandose su longitud y diámetro: LÍNEA DE IMPULSIÓN DEL POZO PP-6 AL RESERVORIO PROYECTADO RP-1 Tramo PP-6 a RP-1 A.2.4.

Longitud (m.) 1771.00

DN (mm.) 200

Líneas de impulsión de cisternas a reservorios:

En el que se muestra, se indica las características de cada una de las líneas de impulsión de las cisternas proyectadas CR-253, CP-01, CP-02 a los reservorios apoyados que correspondan, según se muestra en el Plano PAP-01. LÍNEAS DE IMPULSIÓN DE CISTERNAS A RESERVORIOS Diámetro Longitud Item Descripción Tramo Propuesto m. DN (mm.) Línea de Impulsión CR-253 a 1 CR-253 – RP-4 1170.00 100 RP-4 2 Línea de Impulsión CP-1 a RP-5 CP-1 – RP-5 1499.00 100 3 Línea de Impulsión CP-2 a RP-6 CP-2 -- RP-6 1110.00 90 LONGITUD TOTAL Para hallar los diámetros de las líneas de impulsión se ha utilizado la fórmula de Bresser de diámetro económico:

EQUIPO LICITACIONES Y CONTRATOS Y GESTIÓN DE PROYECTOS GERENCIA DE PROYECTOS Y OBRAS - SEDAPAL

Pág. 58

D (diámetro económico) = K (N) 0.25 ( Qb )0.5 Donde: N = (Nº horas de bombeo/24) Qb = Caudal de bombeo en m3/s. K = Constante (K= 1.3, para Nº horas de bombeo < 24 horas) A.2.5.

Líneas de aducción:

Para trasladar el agua desde los reservorios de almacenamiento hasta las cámaras de entrada al sector (CES) o a las cámaras reductoras de presión (CRP), que son las que marcan el inicio de distribución del sistema de redes secundarias, en general se han proyectado líneas de aducción con tubería UPVC – UF PN10, salvo los tramos de líneas entre reservorios y reductoras de presión que se han proyectado por lo tanto (la clase de las tuberias, valvulas y accesorios seran como minimo del doble de la presion de trabajo), con diámetros que varían desde 100mm. hasta 200 mm. En el que se muestra, se detallan las características de cada una de estas líneas de aducción, las cuales están perfectamente indicadas en el Plano PAP-01. LÍNEAS DE ADUCCIÓN ITEM

RESERVORIO

1 2 3 4 5 6

RP-01 RP-02 RP-03 RP-04 RP-05 RP-06

LONGITUD m. 20 20 15 15 10 10

DIAMETRO DN (mm.) 200 160 160 100 160 90

TOTAL

A.2.6.

Reservorios apoyados y cisternas de bombeo: Características generales:

Con el objeto de almacenar el volumen de agua que servirá para regular el consumo de la población a servir, así como el volumen de reserva para el caso de incendios y en ciertas estructuras un volumen de contingencia dado el sistema de distribución por impulsión y tomando en cuenta lo normado por el Reglamento Nacional de Construcciones en su acápite S.122.4, es que se han diseñado los diferentes reservorios de almacenamiento del tipo apoyado, aprovechando la topografía de la zona, de acuerdo a la sectorización definida para el servicio balanceado de agua potable, denominándolos: RP-1 (800 m3), RP-2 (600 m3), RP3 (500 m3), RP-4 (100 m3), RP-5 (150 m3), RP-6 (50 m3). Estas estructuras son de concreto armado de sección circular y contarán con sus respectivas instalaciones hidráulicas, elementos de control, de limpieza, de rebose y sistema de automatización, todo esto alojado en una caseta de concreto armado que en ciertos casos incluirá los equipos de bombeo diseñados para los rebombeos a los reservorios ubicados en las zonas más altas, tal y como se indican en los planos generales donde se ubican a cada uno de los reservorios.

EQUIPO LICITACIONES Y CONTRATOS Y GESTIÓN DE PROYECTOS GERENCIA DE PROYECTOS Y OBRAS - SEDAPAL

Pág. 59

Complementando el servicio de distribución de agua potable y de acuerdo a la topografía de la zona es que se hace necesario los rebombeos para poder continuar abasteciendo hacia las zonas altas, es por esta razón que se han diseñado cisternas de bombeo y que se han designado como CR-253 (30 m3.); CP-1 (30 m3.); CP-2 (30 m3.). Estas cisternas serán equipadas con las instalaciones hidráulicas, de rebose, de limpieza y de automatización, considerando para esto una caseta en superficie para alojar todo este equipamiento, el cual se muestra en los planos generales donde se ubican cada una de las cisternas. De acuerdo a los resultados de la proyección de la demanda de volumen de almacenamiento por sectores y al requerimiento de rebombeo para llegar a cubrir las zonas altas se han proyectado para el año 12 los catorce reservorios apoyados y las cinco cisternas de bombeo, cuyas características se muestran a continuación en el siguiente cuadro: RESERVORIOS ELEVADOS, APOYADOS Y CISTERNAS DE BOMBEO

Reservorio Sector

Cota de Volumen Fondo Total m.s.n.m. m3.

RP-1 01 393.00 800 RP-2 02 363.00 600 RP-3 03 333.00 500 RP-4 04 344.00 100 RP-5 05 404.90 150 RP-6 01 505.32 50 TOTAL RESERVORIOS 2250 Cota Volumen Cisternas Terreno Total m.s.n.m. m3. CR-253 136.43 30 CP-1 344.00 30 CP-2 352.02 30 TOTAL CISTERNAS 90 Equipamiento electromecánico: Los equipos de bombeo para las estaciones de rebombeo de los reservorios CR-253, CP-01 y CP-02 serán del tipo electrobomba centrífuga (motor más bomba) de eje horizontal. La instalación debe completarse con el tablero eléctrico general de control para funcionamiento alternado teniendo, además, su banco de condensadores. Características de los equipos de bombeo: a.

b.

c.

Para el reservorio CR-253: Q de bombeo ADT(presion de trabajo) Nº de equipos

= = =

4.58 l/s. 36.49 m. *

Para el reservorio CP-01: Q de bombeo ADT(presion de trabajo) Nº de equipos

= = =

6.78 l/s. 71.84 m. *

Para el reservorio CP-02: Q de bombeo ADT(presion de trabajo) Nº de equipos

= = =

20.04 l/s. 87.21 m. *

EQUIPO LICITACIONES Y CONTRATOS Y GESTIÓN DE PROYECTOS GERENCIA DE PROYECTOS Y OBRAS - SEDAPAL

Pág. 60

(*) El N° de Equipos será de acuerdo a lo establecido en el Regalmento de Elaboración de Proyectos de SEDAPAL A.2.7.

Cámaras de control:

Para el mejor control de la distribución del agua a las zonas de servicio de cada sector se completa el esquema con las válvulas de ingreso al sector, válvulas reductoras de presión y válvulas de derivación, las cuales irán alojadas en unas estructuras enterradas de concreto armado, donde estarán instaladas con todos los elementos para el correcto funcionamiento que se requiera. A.2.8.

Cámaras reductoras de presión (CRP):

De las líneas de aducción hacia aguas abajo luego de la primera derivación a las cámaras de entrada al sector para efectuar el servicio a las zonas más bajas, segunda y tercera, será necesario originar una derivación del ingreso a la zona de servicio correspondiente a través de un sistema con válvula reductora de presión, la cual irá acompañada del equipamiento hidráulico correspondiente, cámara de control con su sistema de automatización las que estarán alojadas en estructuras de concreto armado enterradas. A.2.9.

Cámaras de válvula de purga y cámaras de válvula de aire:

Para el funcionamiento óptimo de las líneas de impulsión, líneas de aducción y líneas de conducción, se ha previsto la instalación de válvulas de purga y válvulas de aire de acuerdo a las especificaciones y recomendaciones de SEDAPAL para este rubro. A.2.10.

Redes Principales y Secundarias:

Para el sistema de distribución a partir de la conexión de entrada al sector (válvula reductora de presión o punto final de la línea de aducción) hasta la conexión domiciliaria (red secundaria), se ha considerado la instalación total de 26954 m.l. de tubería PVC de acuerdo a la siguiente relación: a.

Red principal (línea de aducción o conducción) con tubería de PVC (válvulas y accesorios PN10), de diámetros 90 mm hasta 250mm., longitud = 15832 m. b. Redes secundarias con tubería PVC – UF – PN10, de diámetros 90 mm., 110 mm. y 160 mm., longitud = 15832m. c. Ramal condominial con tubería PVC – NTP ISO 4427, de diámetros DN40 -63 mm, longitud total = 4712 m. A.2.11.

Conexiones domiciliarias:

Se ha considerado la instalación de 715 conexiones convencionales y 764 conexiones condominiales, de diámetro 15 mm. Asimismo, está considerada la instalación de medidores para el total de conexiones domiciliaras previstas = 1479. B.

Alcantarillado (Ver Plano PAL-01)

La solución que se plantea es la recolección de los desagües domésticos a traves del sistema convecional, condominial de conexiones domiciliarias hacia los colectores secundarios, los cuales por gravedad conduciran los desagües por gravedad, hacia el colector principal Campoy, el cual recorre toda la Av. Campoy desde su inicio hasta la parte baja de ingreso del río Huaycoloro, continuando con un trazo paralelo al camino a San Juan de Lurigancho.

EQUIPO LICITACIONES Y CONTRATOS Y GESTIÓN DE PROYECTOS GERENCIA DE PROYECTOS Y OBRAS - SEDAPAL

Pág. 61

La disposición final de los desagües del colector Campoy se entregan al Colector Nº 6, el mismo que descarga hacia el Interceptor Norte. Para tal efecto, se ha previsto la Construcción de un Colector de Alivio al Colector N°6 de DN 1,200 mm con una longitud estimada en 2,410 m. Para el caso de las habilitaciones que no puedan drenar sus desagües hacia el colector Campoy, por su ubicación topográfica distinta, se construiran camaras de Bombeo, lo cual posteriormente hacia los colectores proyectados. El sistema de alcantarillado comprende: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Áreas de drenaje. Sistema de colectores principales de desagües domésticos. Sistema de colectores primarios. Cámara de bombeo de desagües y línea de impulsión. Sistema de colectores secundarios de desagües domésticos. Sistema de conexiones domiciliarias condominiales. Sistema de conexiones domiciliarias convencionales. Líneas de rebose y desagüe de reservorios proyectados.

B.1. Colectores Principales En nuestra área de estudio, se ha definido 5 áreas de drenaje principales. Las áreas han sido delimitadas de acuerdo a las características del terreno y la topografía de la misma, y que por gravedad permiten la descarga al colector Principal existente de diámetro de 315mm y 355 mm y al colector principal proyectado de diámetros 315mm y 355 mm. Y se proyecta un colector de DN 200 mm para el rebose de los reservorios con descarga al colector Campoy de DN 500mm a la altura de la Av. Campoy y cruce con el rió Huaycoloro. HABILITACIONES INVOLUCRADAS EN EL AREA DE DRENAJE 1 Total Nº Habilitación Lotes Asoc. de Viv., Los Propietarios y Residentes La 512 1 Capitana 2 3 4 5 6 7

Asoc. de Viv. Dignidad Nacional Creditex Asoc. Huachipa Norte LA GLORIA Italceramica Ladrillera Sagitario TOTAL=

66 1 129 1 1 1 1253

HABILITACIONES INVOLUCRADAS EN EL AREA DE DRENAJE 2 Total Nº Habilitación Lotes Asoc. de Viv., Los Propietarios y Residentes La 1 Capitana 330 2

Asoc. de Viv. Dignidad Nacional

32

3

Urb. El Club 1 Etapa

83

4

Asoc. Los Huertos de Huachipa

159

5

Club Ecuestre de Huachipa

29

6

Cìa. Cervecera AMBEV-PERU

1

7

Ajeper S.A (Kola Real) TOTAL=

1 892

ra

EQUIPO LICITACIONES Y CONTRATOS Y GESTIÓN DE PROYECTOS GERENCIA DE PROYECTOS Y OBRAS - SEDAPAL

Pág. 62

HABILITACIONES INVOLUCRADAS EN EL AREA DE DRENAJE 3 Nº 1 2 3 4

Habilitación Urb. El Club 1da Etapa Urb. El Club 2da Etapa Universidad San Ignacio de Loyola Asoc. Los Huertos de Huachipa TOTAL=

Total Lotes 97 426 1 65 589

HABILITACIONES INVOLUCRADAS EN EL AREA DE DRENAJE 4 Nº 1

Habilitación

Total Lotes

A.H. Las Riberas de Santa Maria de Huachipa TOTAL=

80 80

HABILITACIONES INVOLUCRADAS EN EL AREA DE DRENAJE 5 Nº 1

Habilitación Asoc. Viv. Villa Santa Rosa de Huachipa TOTAL=

Total Lotes 624 624

HABILITACIONES INVOLUCRADAS EN EL AREA DE DRENAJE 6 Total Nº Habilitación Lotes

B.2.

1

Asoc. de Viv. Residencial La Encalada

199

2 3 4 5

Asoc. de Viv. Las Moras Asoc. de Viv. Los Geranios Coop. 14 de Febrero Sagitario Ltda. A.H. Santa Cruz de Huachipa

22 125 53 76

6

A.H. Unión Perú

67

7

Asoc. Viv. Viñedos de San Antonio

142

8

Asoc. Viv. Los Huertos San José de Huachipa

85

9

A.H. Villa Huachipa TOTAL=

30 799

Cámara de Bombeo de desagüe y Línea de impulsión

El Diseño, Construcción y Equipamiento de las dos (2) Cámaras de Bombeo de desagüe proyectadas CBD N°1 y CBD N°2 comprenderán el desarrollo de los estudios, diseños y trabajos de campo necesarios para la Elaboración del Estudio Definitivo a nivel de ejecución de obra. (a) La cámara húmeda estará destinada a recolectar los desagües provenientes del área de drenaje correspondiente cuyo volumen será calculado y sustentado ante la Supervisión del Proyecto.

EQUIPO LICITACIONES Y CONTRATOS Y GESTIÓN DE PROYECTOS GERENCIA DE PROYECTOS Y OBRAS - SEDAPAL

Pág. 63

(b) Los equipos de bombeo y sus elementos complementarios, tendrán dimensiones adecuadas con espacio sufiiciente para el montaje, desmontaje, operación y mantenimiento; considerando las estructuras necesarias a fin de permitir que durante las labores para su mantenimiento, ésta contínue funcionando. Se considerará además un ambiente de guardianía con servicio higiénico, tratamiento paisajista y construcción del cerco perimétrico. (c) Tendrán una cámara de rejas dúplex para la remoción y almacenamiento de sólidos gruesos y que permitan la limpieza y manteniemiento sin interrumpir el servicio, elementos de medición de cuadal taes como canal Parshall y/o vertedero. Similarmente se deberán prever las estructuras necesarias para su correcto mantenimiento, evitando los malos olores para lo que se incluirá un sistema de eliminación de gases. (d) En la cámara de bombeo de desagües CBD N°1 se deberá prever la instalación de un sistema de rejas mecanizada con sus tableros de mando. (e) Se deberán implementar, en ambas cámaras, un sistema de automático de control de llenado, funcionamiento y parada de los equipos de bombeo, para los niveles y caudales en la cámara húmeda. Asimismo, deberá incluirse un sistema de alarma del tipo visual y auditivo en el rebose de la nueva cámara. (f) Los equipos de bombeo de ambas cámaras de bombeo de desagües, deberán contar con un sistema de remoción de sedimentos el cual será puesto en funcionamiento previamente al inicio de la puesta en marcha de las electrobombas. (g) Los equipos de bombeo deberán contar con un sistema de control de ruido de acuerdo a lo establecido en las Disposiciones Específicas de SEDAPAL. (h) Los tableros de los equipos de bombeo de ambas cámaras de bombeo de desagües, deberán contar con arrancadores electrónico, analizador de redes, variadores de velocidad y demás elementos que aseguren su correcto funcionamiento. (i) Además, en ambas cámaras, se deberá contar con un regulador de temperatura que funcione con un PLC (j) Para la elaboración del diseño de ambas cámaras de bombeo de desagües, deberá tenerse en cuenta el capítulo 7.5 del Nuevo Regalemnteo de Elaboración de Proyectos de Agua Potable y Alcantarillado y las Disposiciones Específicas de SEDAPAL. Además, con la finalidad de evitar problemas ambientales, deberán diseñarse los respectivos dispositivos a través del uso de filtros biológicos que eviten los malos olores (éste último en cumplimiento de la Ordenanza N°015 de la Municipalidad de Lima Metropolitana) (k) En el diseño de la cámara de bombeo de desagües CBD N°1, en coordinación deon Defensa Civil y demás insituticiones que el caso amerita, deberá preverse una protección especial contra un eventual desborde del Río Huaycoloro, toda vez que ésta se encuentra ubicada preliminarmente dentro de la franja de protección de 30 metros sobre el eje del río. (l) Las estructuras deberán ser diseñadas de acuerdo a los resultados del estudio de suelos que se efectúe, conforme a las especificaciones técnicas y legales vigentes. (m) Para efectos de estudio, deberán ejecutarse, dentro del estudio de suelos, las calicatas (ver numeral 9.4) de exploración para estudiar la estratigrafía del suelo, napa freática, etc. que sustente el adecuado diseño de ambas Cámaras de Bombeo de Desagües, los materiales a utilizar, método de contrucción y demás aspectos relevantes. • CBD N°1: Se Proyecta una cámara de bombeo de desagüe CBD-1 para el área de drenaje N°6, con cota de terreno 326.54 m.s.n.m., cota de fondo 321.54 m.s.n.m. equipado de 3 electrobombas sumergibles c/u de 10 lt/s (2 en funcionamiento y 1 en reserva), ubicado en el A.H. Villa Huachipa. • CBD N°2: Se Proyecta una cámara de bombeo de desagüe CBD-2 para el área de drenaje N°5, con cota de terreno 323.74 m.s.n.m., cota de fondo 318.74 m.s.n.m., equipado de 3 electrobombas sumergibles c/u de 5 lt/s (2 en funcionamiento y 1 en reserva), ubicado en un terreno de propiedad del Anexo Comunal N°2 “La Vizcachera”. El Diseño e Instalación de las Líneas de Impulsión que parten de la CBD N°1 y CBD N°2 podrá ser de un material que tenga impermeabilidad de afuera hacia adentro y que resista las condiciones de diseño y las condiciones hidráulicas así como luego de haberse efectuado el estudio del sueño, siempre y cuando cumpla con la normatividad de SEDAPAL. Asímismo deberán ser del tipo unión flexible, excepto para los cambios de dirección cuyas uniones serán efectuadas con accesorios de diseño probado. Ambas líneas de impulsión deberán contar con las válvulas de aire y purga necesarias para su correcta operación y manteniemiento. Dependiendo de la calidad del suelo, deberá preverse protección adicioanl con mangas de polietileno.  Linea de Impulsión de la CBD N°1: De la cámara se proyecta una línea de impulsión de 310 m de DN 100 mm que soporte una PN = 16, ésta recorrerá la Av. Los Laureles y descarga los desagües en el colector principal proyectado en el cruce con la Av. Quinta Avenida.

EQUIPO LICITACIONES Y CONTRATOS Y GESTIÓN DE PROYECTOS GERENCIA DE PROYECTOS Y OBRAS - SEDAPAL

Pág. 64



Linea de Impulsión de la CBD N°2: De la cámara se proyecta una línea de impulsión de 370 m de DN 80 mm que soporte una PN = 16 y que recolectara los desagües de Santa Rosa de Huachipa desde el buzón Nº10 hasta la cámara de bombeo y de la cual empalmara al buzón Nº 11, el cual a la vez será el punto de descarga de la Vizcachera y desemboca al colector existente Campoy. LINEAS DE IMPULSION DE DESAGÜE

B.3

DN (mm)

Longitud (m)

Tubería PN 16 DN=100mm

310.00

Tubería PN 16 DN=80mm

370.00

Redes Primarias y Secundarias.

Se instalarán redes Primarias en todas las habilitaciones consideradas en el presente estudio, a excepción de 2 habilitaciones, estos son: Asociación Huachipa Norte Administrada por La Municipalidad de Santa Maria de Huachipa que actualmente cuentan con el servicio de Alcantarillado, además la Asociación Huertos de Huachipa esta ejecutando sus redes secundarias con la autorización y supervisión de SEDAPAL. Para el caso de la Urb. El club 1era y 2da Etapa no se realizaron diseños de las redes secundarias por contar con Perfil y Proyecto aprobado por Sedapal. REDES PRIMARIAS ALCANTARILLADO Tubería PVC ALCANT UF ISO 4435 DN (mm) 315

Longitud (m) 2447.00

REDES SECUNDARIAS DESAGUE Tubería PVC ALCANT UF ISO 4435 DN (mm)

Longitud (m)

160

1754.00

200

13240.00

BUZONES REDES PRIMARIAS Descripción

Metrado 56

Buzones

BUZONES REDES SECUNDARIAS Descripción Buzones

EQUIPO LICITACIONES Y CONTRATOS Y GESTIÓN DE PROYECTOS GERENCIA DE PROYECTOS Y OBRAS - SEDAPAL

Metrado 208

Pág. 65

B.4 Redes Condominiales Alcantarillado: Ramal condominial con tubería PVC ALCAN- UF ISO 4435 DN, de diámetros 100 mm, longitud total = 6, 621.m. B.5 Conexiones domiciliarias: Se ha considerado la instalación de 715 conexiones convencionales y, 764 conexiones Condominiales de diámetro 160 y 110 mm. Asimismo, para una población correspondiente al año cero (0) = 7880. B.6

Líneas de rebose y desagüe de reservorios y cisternas proyectados:

Para descargar los reservorios y los desagües de los reservorios proyectados se ha considerado la instalación de tuberías UPVC – UF – NTP 4435 SN 2 que descargarán estos caudales eventuales al colector principal Campoy, ubicado a lo largo de la Av. Campoy. A continuación, se indica la longitud de las tuberías de limpia y rebose; y el detalle de la longitud de las tuberías de rebose en los terrenos clasificados. LINEAS DE REBOSE Y DESAGÜES DE RESERVORIOS Y CISTERNAS PROYECTADOS RESERVORIOS RP-1 RP-2 RP-3 RP-4 RP-5 RP-6 TOTAL CISTERNAS CR-253 CP-1 CP-2 TOTAL C.

DIÁMETRO mm. 200 200 200 160 160 160

LONGITUD m. 25.00 30.00 30.00 50.00 100.00 100.00

200 200 200

15.00 15.00 15.00

Intervención Social

La intervención social está relacionada con la divulgación del sistema condominial tanto para agua potable como para alcantarillado y la capacitación sanitaria. Para este fin se han incorporado a este estudio las estrategias desarrolladas por el Programa de Ampliación de la Cobertura (PAC) de SEDAPAL. No está demás decir, que el PAC cuenta con experiencia en este tipo de intervenciones y que para las etapas posteriores de esta inversión pueden ser consultadas en los diferentes aspectos involucrados. D.

Alimentación eléctrica:

El Contratista deberá obtener las Factibilidades de Servcio Eléctrico correspondiente y los Puntos de Alimentación Eléctrica en Media y/o Baja Tensión para cada una de las estaciones de bombeo, cámaras de rebombeo, cisternas, reservorios apoyados, elevados y cámaras de bombeo de desagües.

EQUIPO LICITACIONES Y CONTRATOS Y GESTIÓN DE PROYECTOS GERENCIA DE PROYECTOS Y OBRAS - SEDAPAL

Pág. 66

E.

Sistema de automatización:

Referirse al Anexo 1: “Consideraciones para los Sistemas de Automatización”

7.0.

ESTUDIOS A CONSIDERAR PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEFINITIVO:

El estudio definitivo y expediente técnico a elaborarse tendrá que estar enmarcado dentro de los lineamientos establecidos por nuestra empresa para el ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE LIMA y en especial deberá considerar como base lo establecido en el Estudio de Factibilidad: “Ampliación y Mejoramiento de los Sistema de Agua Potable y Alcantarillado para el Esquema Santa Maria de Huachipa – Distrito de Lurigancho-Chosica” aprobado y declarado viable por las entidades competentes. 8.0.

ALCANCES DEL PROYECTO

8.1 Consideraciones a los alcances del Proyecto: El Desarrollo del Proyecto, contempla entre otros, el diseño, la construcción, equipamiento, instalación, implementación y puesta en funcionamiento al 100% de: Agua Potable a. Líneas de conducción: Líneas de conducción que conectan por gravedad a los reservorios diseñados para tal sistema, tal como se indica en el plano PAP-01; las líneas de conducción se ha proyectado con tuberías cuya presión nominal de trabajo sea de acuerdo a lo indicado en las Disposiciones Específicas de SEDAPAL, de diámetros variables desde 80 mm. hasta 450 mm. (la clase de las tuberías, valvulas y accesorios serán como mínimo del doble de la presión de trabajo). Además, se debe completar el funcionamiento de estas líneas con las válvulas de interrupción (guardia), de mantenimiento (purga y aire) y/o accesorios que serán de la clase que pueda admitir las máximas condiciones de trabajo y pueda ser compatible con la clase de tubería. b. Líneas de impulsión proyectadas: Serán tuberías cuya presión nominal de trabajo sea de acuerdo a lo indicado en las Disposiciones Específicas de SEDAPAL, de diámetros variables desde 80 mm. hasta 450 mm. (la clase de las tuberias, valvulas y accesorios seran como minimo del doble de la presion de trabajo). Estas líneas de impulsión irán protegidas doblemente contra el golpe de ariete, debiéndose instalar válvulas de alivio en la estación de bombeo o de rebombeo y válvulas de alivio en la conexión de llegada al reservorio de descarga. Deberán, además, tener en su recorrido válvulas de aire y de purga en los puntos convenientes que lo requieran. c. Líneas de aducción: Las líneas de conducción se han proyectado con tuberías cuya presión nominal de trabajo sea de acuerdo a lo indicado en las Disposiciones Específicas de SEDAPAL, de diámetros variables desde 80 mm. hasta 450 mm. (la clase de las tuberias, valvulas y accesorios seran como minimo del doble de la presion de trabajo), irán provistas de válvula de aire ubicada en la salida del reservorio; los accesorios y válvulas de derivación y/o reductoras de presión desde donde se hará la entrega a las redes de distribución serán de las características y condiciones de trabajo compatibles con la clase de tuberías a instalarse. Asimismo, deberán contar con válvulas de aire, purga y demás elementos que sean necesarios, manteniéndose las condiciones mencionadas anteriormente. d. La equivalencia comercial de cada una de las tuberías principales ha utilizarse debe ser transformada a la calificación que se cita en las Disposiciones Específicas de SEDAPAL, con el sustento y garantía del fabricante.

EQUIPO LICITACIONES Y CONTRATOS Y GESTIÓN DE PROYECTOS GERENCIA DE PROYECTOS Y OBRAS - SEDAPAL

Pág. 67

e. Las estructuras de almacenamiento (reservorios, cisternas) deberán ser edificaciones que guarden equidad en dimensiones, capacidad y arquitectura con el sector donde se desarrollen, respetando las normas y reglamentos vigentes. f. El sistema de abastecimiento de agua potable está concebido como un sistema de funcionamiento con controles hidráulico-eléctrico, capaz de gobernarse automáticamente, con descripciones claras y precisas. g. El equipamiento de las estaciones de bombeo deberán contar con todos los elementos mecánicos, eléctricos e integrados al funcionamiento automático (hidráulico-eléctrico), con su correspondiente sustentación de los elementos utilizados. Las instalaciones hidráulicas de las estaciones de bombeo y/o cámaras serán diseñadas y suministrados para PN10 como mínimo y mayores cuando el caso lo requiera, para lo cual el Contratista deberá verificar y efectuar los cálculos correspondientes. h. La tensión de trabajo de cada uno de los equipos electromecánicos y tableros de mando será diseñada de acuerdo a la tensión de trabajo 220 ó 440 V. i. Se deberá incluir estudios, diseños y solución de todo tipo de interferencias con redes de servicio público, vías de transporte, tráfico, Etc. con la obra proyectada materia de la presente Licitación. j. Las tuberías, válvulas, accesorios, equipamiento y otros a utilizarse en el proyecto, deberán indicarse detalladamente, adjuntando las especificaciones técnicas correspondientes y acompañando catálogos de los fabricantes en idioma español, especificando sus respectivas garantías. k. El contratista deberá presentar a SEDAPAL a través de la Supervisión de la obra, todas las características técnicas y catálogos de los fabricantes de todos los equipos, accesorios y elementos que intervengan en el equipamiento mecánico, eléctrico, hidráulico y de automatización, antes de proceder a la adquisición y obtener su aprobación antes de proceder a la adquisición de los mismos, caso contrario es de su única responsabilidad lo que pueda traer consigo esta falta. l. Sistema eléctrico y de automatización, suministro de energía eléctrica para el equipamiento, iluminación, ventilación, Etc. Para el sistema de automatización inalámbrico deberá tomarse en cuenta las consideraciones del Anexo 1 del presente documento, teniendo en consideración el funcionamiento local y remoto a distancia, vía señal inalámbrica. m. De acuerdo a lo definido en el Estudio de Suelos, la cantidad de cloruros del terreno hace necesario que para el uso de tuberías de acero y de hierro dúctil se tome en consideración la protección de las tuberías con mangas de polietileno. n. Los accesorios a utilizar en las líneas serán de una presión nominal de trabajo según lo indicado en las Disposiciones Específicas de SEDAPAL, de acuerdo a la Norma ISO, con uniones flexibles, de tal manera que su uso esté sustentado sobre la base de los análisis del suelo y resistividad del terreno ó de lo contrario proteger la tubería con pintado bituminoso u otro tipo de protección contra la agresividad del terreno. El material de las tuberías y/o accesorios a usarse en la ejecución de los empalmes, deberá cumplir con la normatividad y especificaciones técnicas de SEDAPAL. o. Eventualmente y sólo en caso de absoluta necesidad, se podrán utilizar accesorios de acero debidamente protegidos con galvanizado en caliente, previa aprobación y autorización de la Supervisión. Asimismo, los pernos para las juntas de accesorios serán de acero zincado y del grado correspondiente. p. Todas las válvulas a instalar y/o suministrar deberán contar con las sustentaciones para su selección, teniendo en consideración las presiones de trabajo, rango de regulación de caudales, diámetro nominal, Etc. y de acuerdo a lo indicado en las Disposiciones Específicas.

EQUIPO LICITACIONES Y CONTRATOS Y GESTIÓN DE PROYECTOS GERENCIA DE PROYECTOS Y OBRAS - SEDAPAL

Pág. 68

q. Asimismo, se debe contemplar que las estructuras de almacenamiento que requieran la instalación de válvulas de control, éstas serán del tipo globo modulante de accionamiento hidráulico y/o eléctrico para regulaciones en volúmenes y niveles, medidores de caudal, filtros de protección para válvulas de control, transductores de presión y niveles, panel de mando con capacidad de medir parámetros de caudal, presión, nivel; las estaciones de control contarán con unidades de intrusismo, alarmas, fuentes de respaldo, sistema de ventilación forzada. r. En el caso que las instalaciones proyectadas se ubiquen fuera de caseta, se deberá considerar cámaras independientes de las instalaciones hidráulicas, a fin de preservar las instalaciones de la humedad. s. Las tuberías de agua potable y sus accesorios deberán ser de una presión nominal de trabajo de acuerdo a lo indicado en las disposiciones especificas de SEDAPAL y deben estar de acuerdo a la Norma ISO, de tal forma que se asegure la impermeabilidad de afuera hacia adentro y que resista las condiciones de diseño, tanto hidráulicas como de agresividad externa, de acuerdo a lo indicado en el Estudio de Suelos (sales y resistividad), siempre y cuando cumpla con la normatividad de SEDAPAL, debiendo ser del tipo unión flexible, excepto para los cambios de dirección cuyas uniones serán efectuadas con accesorios de diseño probados. Eventualmente y sólo en caso de absoluta necesidad, se podrán utilizar accesorios de acero debidamente zincados, previa aprobación y autorización de la Supervisión. t.

De acuerdo a lo indicado anteriormente, estas líneas deberán contar con las válvulas de aire y purga necesarias, además de las válvulas de cierre que permitan la independización de las mismas, para su correcta operación y mantenimiento.

Nota: Estas consideraciones no son limitativas, debiéndose cumplir con los requerimientos indicados en los demás ítems que forman parte del presente Términos de Referencia. Alcantarillado a.

En el caso de las tuberías de alcantarillado, se podrán considerar los siguientes materiales:  PVC liso y compacto, liso en el interior y nervado exteriormente o liso interior y exterior con canales en la pared del tubo.  Polietileno de alta densidad (PEAD), lisa y compacta, liso en el interior y nervado exteriormente o liso interior y exterior con canales en la pared del tubo.  Fibra de vidrio lisa y compacta.  Hierro dúctil. Las tuberías deben ser fabricadas bajo las normas ISO, ASTM, ITINTEC y/o NTP. La calidad que deben satisfacer las tuberías a suministrar ha sido determinada por valores mínimos de rigidez del tipo de la tubería en relación con profundidad de instalación, como puede observarse en el siguiente cuadro: Profundidad

Hasta 5 m.

PVC Corrugado KN/m2. 8

Fibra de Vidrio KN/m2. 2.5

Hierro

4

PVC Liso KN/m2. 4

Más de 5 m.

8

8

8

5

K7

12

12

12

10

(m.)

PEAD KN/m2.

Dúctil K7

Más de 9 m. K7 Nota: La equivalencia comercial de cada una de las tuberías debe ser transformada a la calificación antes citada, con el sustento y garantía del fabricante.

b.

La instalación de los colectores principales, secundarios y líneas de rebose de los reservorios, proyectados deberán evacuar los desagües hacia los colectores más cercanos a proyectarse en el presente estudio.

EQUIPO LICITACIONES Y CONTRATOS Y GESTIÓN DE PROYECTOS GERENCIA DE PROYECTOS Y OBRAS - SEDAPAL

Pág. 69

c.

d.

e.

EL material a emplearse en los colectores de desagües, líneas de rebose y de limpia serán de acuerdo a lo especificado en las especificaciones técnicas de SEDAPAL, sustentando su uso sobre la base de los análisis del suelo y resistividad del terreno; en caso contrario, el Contratista deberá implementar un sistema de protección con mantenimiento cero contra la agresividad del terreno. El material de la tubería o la protección a usarse deberá cumplir con la normatividad y especificaciones técnicas de SEDAPAL. Estas tuberías se diseñarán en planta y perfil, con empalme a un buzón existente o proyectado según el caso, del sistema de alcantarillado. Para las dos cámaras de bombeo de desagües, el Contratista deberá proponer la mejor alternativa de solución, las cuales deberán contar con el visto bueno de la Supervisión asignada al estudio, así como del Equipo de Operación y Mantenimiento de Redes, Equipo de Operación y Mantenimiento Electromecánico y del Equipo de Recolección y Disposición Final de SEDAPAL. Asimismo, la solución planteada deberá facilitar una adecuada remoción de sólidos sedimentables y la elaboración de los estudios deberá analizar la contribución actual y futura. La construcción del cerco perimétrico de protección de las cámaras de bombeo de desagües proyectadas y el tratamiento paisajistico de su entorno.

Nota: Estas consideraciones no son limitativas, debiéndose cumplir con los requerimientos indicados en los demás ítems que forman parte del presente Términos de Referencia. En general: La obra se desarrollará respetando los procesos y normas de seguridad que garanticen la ejecución de la misma. Todos los materiales, equipos y otros elementos que conforman la obra deberán contar con certificación nacional o internacional de tal forma que garanticen su calidad. Se deberá prever el sistema eléctrico y de automatización, suministro de energía eléctrica para el equipamiento, iluminación, ventilación, etc. en las instalaciones del proyecto. Se deberán contemplar los estudios, diseños y solución de todo tipo de interferencias con redes de servicio público, vías de transporte, tráfico. Etc. con la obra proyectada materia de la presente Licitación. Se deberán contemplar los manuales de operación y mantenimiento de la infraestructura proyectada. Se deberá realizar un diagnóstico de vulnerabilidad de las infraestructuras proyectadas de manera que se ejecuten los trabajos necesarios para su protección en el largo plazo. Nota: Estas consideraciones no son limitativas, debiéndose cumplir con los requerimientos indicados en los demás ítems que forman parte del presente Términos de Referencia. 9.0.

DESARROLLO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LAS OBRAS GENERALES (Original y tres copias)

Para el óptimo desarrollo del expediente técnico se podrá hacer uso de información básica, que estará a disposición en el Centro de Información de SEDAPAL, la misma que deberá ser revisada, analizada, mejorada y/o complementada en cada una de las actividades siguientes como mínimo: 9.1.

Coordinación con empresas de servicios y otras entidades

 Se deberá obtener la información oficial de las redes existentes, de las empresas de servicio como son Luz del Sur, Telefónica del Perú, SEDAPAL y el Ministerio de Agricultura a fin de evitar y/o solucionar posibles interferencias. Se deberá prever los diseños de modificación de las redes existentes, drenajes ó canales para evitar postergaciones de obra.

EQUIPO LICITACIONES Y CONTRATOS Y GESTIÓN DE PROYECTOS GERENCIA DE PROYECTOS Y OBRAS - SEDAPAL

Pág. 70

 Coordinar con INVERMET y otras dependencias de la Municipalidad Metropolitana de Lima, las posibles interferencias con obras a su cargo en la zona donde se proyectarán las líneas de interconexión, conducción e impulsión (intercambios viales u otros). Igualmente, coordinar con la DMTU los cruces de vías, como es el caso de los que se ejecutarán en la Av. Campoy.  Coordinar con las Municipalidades competentes y otras entidades cuyas instalaciones puedan verse afectadas con las obras propuestas.  Se realizarán piques exploratorios para verificar la interferencia con los servicios existentes tales como redes de agua, desagüe, eléctricas, telefónicas, canales de regadío, drenajes y otros, en los cruces de calles, avenidas y en lugares donde no se tenga información actualizada de redes de otros servicios.  Solicitar factibilidad y punto de alimentación de suministro eléctrico a LUZ DEL SUR para el caso de las instalaciones que se ejecutarán en las obras proyectadas.  Solicitar el presupuesto de suministro eléctrico, cancelar los presupuestos a nombre de SEDAPAL y coordinar la instalación de los suministros eléctricos de los pozos, cámaras, estaciones de bombeo, reservorios y cisternas.  Realizar los trámites para obtener la autorización de uso de la frecuencia del sistema de automatización ante el Ministerio de Transporte y Comunicación (MTC) y realizar los pagos correspondientes a fin de que el sistema sea entregado al 100% operativo.  Todos los pagos correspondientes a licencias municipales, adquisición de terrenos y todo aquello que signifique gestión y pago a nombre de SEDAPAL, serán cubiertos por el contratista. Los montos que corresponda están incluidos en el presupuesto de la obra, por lo que el contratista deberá considerar en su oferta estos costos.  Solicitar a las Municipalidades competentes la disponibilidad de áreas a utilizar, debiendo coordinar también para definir el aspecto estético y arquitectónico de tal manera que armonice con el entorno del área en donde se ejecutarán las obras.  Toda la información de las instalaciones existentes deberá estar ubicada en los planos a escala 1/500, acotando su distancia horizontal y profundidades en las secciones a escala conveniente (detalles). 9.2.

Planteamiento de propuesta técnica-económica:

La empresa que obtenga la Buena Pro, desarrollará el Estudio Definitivo y Expediente Técnico en función al Estudio de Factibilidad del Proyecto de Ampliación y Mejoramiento de los Sistema de Agua Potable y Alcantarillado para el Esquema Santa Maria de Huachipa – Distrito de Lurigancho-Chosica, aprobado y declarado VIABLE por las entidades competentes. El Contratista deberá considerar como mínimo para el planteamiento de su propuesta técnico-económica del proyecto: • •

• •

Perforación de 3 pozos tubulares y equipamiento hidráulico, electro-mecánico, desinfección y automatización de los pozos profundos. Obras civiles correspondientes a la construcción de 3 casetas de bombeo para pozos; 3 casetas de bombeo; 4 reservorios Elevados, 2 reservorios Apoyados; 6 cámaras de entrada al sector; 3 cámaras reductoras de presión; cámaras de derivación; cámaras de válvula de purga; cámaras de válvula de aire. Se debe considerar el número de cámaras para el sistema de automatización que requiera el sistema propuesto. Líneas de impulsión, aducción y de conducción, líneas de rebose y purga: clase, tipo de material, suministro oportuno. Equipamiento de 3 cisternas de bombeo y de 3 estaciones de rebombeo.

EQUIPO LICITACIONES Y CONTRATOS Y GESTIÓN DE PROYECTOS GERENCIA DE PROYECTOS Y OBRAS - SEDAPAL

Pág. 71

• • • • • • • • • • • • • • •

Equipamiento hidráulico, electromecánico y de automatización para las 3 cisternas de bombeo. Equipamiento electromecánico y de automatización en 3 estaciones de rebombeo. Equipamiento hidráulico y de automatización de cámaras de entrada al sector, en cámaras reductoras de presión y en cámaras de derivación. Equipamiento hidráulico para cámaras de válvula de purga y cámaras de válvula de aire. Equipamiento hidráulico, electromecánico, automatización y equipamiento de grupo electrógeno para la cámara de bombeo de desagües. Equipamiento de un grupo electrógeno para la estación de bombeo . Cámara de bombeo desagües. Suministro eléctrico. Sistema de alimentación eléctrica para todos los puntos de requerimiento, en media tensión y en baja tensión. Sistema de automatización local previsto para interconectarlo a un sistema a distancia. Sistemas condominiales de agua potable para instalar 1479 conexiones domiciliarias, incluyendo redes secundarias y ramales condominiales. Sistemas condominiales de alcantarillado para instalar 1479 conexiones domiciliarias, incluyendo colectores secundarios y ramales condominiales. Diseño y selección de válvulas en función a presiones de trabajo, rango de caudales, Etc. y de sus respectivas cámaras. Gestión y obtención para la libre disponibilidad de los terrenos. (*) Programación de obras.

(*) Los gastos que incurran por la obtención de la libre disponibilidad de terrenos serán asumidos por el Contratista, por lo que dicho monto formará parte de su propuesta. Esta relación indicada se refiere a la propuesta para la ejecución de las obras; la propuesta para la ejecución de los proyectos definitivos se encuentra indicada más adelante. 9.3.

Topografía digital:

9.3.1. Consideraciones generales: • Se realizarán los levantamientos topográficos a curvas de nivel que requiera el Proyecto, para lo cual el Contratista deberá verificar y complementar la planimetría existente (planos de la Municipalidad de Lima Metropolitana) donde se presenta el trazo urbano, los mismos que serán adquiridos por el Contratista y transferidos a SEDAPAL a la terminación del Estudio. • En los planos de planimetría, el Contratista mostrará la ubicación del sistema de agua potable y desagüe al nivel de las tuberías primarias, realizando las verificaciones necesarias para confirmar ubicaciones. • Los levantamientos topográficos, se efectuarán mediante topografía digital. 9.3.2. Levantamientos topográficos: Los levantamientos topográficos se efectuarán en coordenadas geográficas y de UTM referidas al sistema I.G.N. y a un B.M. oficial existente y a escala, con equidistancia de las curvas de nivel adecuadas a ese fin, como se indican a continuación:    

Deberá presentar la ficha expedida por el I.G.N., sobre la ubicación del B.M. oficial empleado. Ubicación de las cámaras proyectadas, a escala 1/500 y 1/250 con curvas a nivel cada 0.50 m. Ubicación de las cámaras y otros existentes, a escala 1/500 y 1/250. Trazo de las líneas proyectadas y existentes, en planta a escala 1/500 con curvas a nivel cada medio metro. Se indicará toda la información superficial encontrada: Tipo de vías, pavimento, bermas, jardines árboles, buzones de desagües, buzones de teléfonos, río, canales y otros, convenientemente acotadas y referidas a puntos notables.

EQUIPO LICITACIONES Y CONTRATOS Y GESTIÓN DE PROYECTOS GERENCIA DE PROYECTOS Y OBRAS - SEDAPAL

Pág. 72

 Los perfiles y planta longitudinales de las líneas de conducción y/o impulsión, se dibujarán a escalas horizontal 1/500 y vertical 1/50 incluyendo la ubicación de cruces e interferencias de las redes de agua, alcantarillado, redes, telefónicas, eléctricas, etc., para considerar en el presupuesto su protección durante la ejecución de las obras.  Replanteo y verificación de todas las redes existentes de agua, alcantarillado, eléctricas, telefónicas y canalizaciones, en el campo y confrontar la información proporcionada por las empresas de servicios.  Las curvas a nivel se basarán con un B.M. oficial del sistema altimétrico del I.G.N. indicando en los planos los B.M. auxiliares para la ubicación exacta de la cámara y/o otras estructuras proyectadas para la obra, debidamente documentado.  Todos los planos topográficos serán dibujados en AUTOCAD y serán entregados con extensión DWG a SEDAPAL.  Se realizará la nivelación y replanteo correspondiente, cuando se necesite verificar datos sobre una estructura existente.  El levantamiento topográfico establecerá una poligonal de precisión según el perímetro del área del Proyecto, debidamente monumentados que servirán para el control horizontal.  Para el control vertical se establecerá BM enlazados con BM oficiales del I.G.N.  El levantamiento de detalles se ejecutará con estación total digital, los manzaneos en la zona urbana serán ejecutados empleando el sistema en tiempo real, para evitar las dificultades del tránsito. En la poligonal básica se emplearán Coordenadas Geográficas, UTM y sus conversiones a topográficas.  Se establecerán poligonales secundarias para la ubicación de cisternas, reservorios, estaciones de bombeo y otras estructuras especiales a la escala 1/250 con curvas de nivel cada 0.50 m. para considerar sus reboses.  Deberá dejarse un BM principal del esquema y BM auxiliares monumentados para el control vertical, incluyendo una descripción de su ubicación, un punto fijo y una topografía.  Se realizará la nivelación y replanteo correspondiente para verificar datos. En el levantamiento se incluirán los detalles de vías, pavimentos, bermas, jardines, árboles, postes, buzones, canales y otros relevantes.  Todos los detalles se presentarán en un informe específico del Estudio Topográfico, incluyendo planos y archivos en CD. 9.3.3. Entrega de información: Al término de la aprobación del proyecto (Expediente Técnico), el contratista deberá entregar a SEDAPAL los archivos en discos compactos (CD) de la siguiente información: •

Cartografía base urbana, empleada en la elaboración del expediente técnico al nivel de manzana, con información de habilitaciones urbanas, incluyendo las futuras ampliaciones representado como polígonos.

•

Cartografía de reservorios existentes, ejecutados y/o proyectados con información de sus características principales como: nombre, código, referencia de ubicación, tipo, volumen, cotas, áreas de servicio (habilitaciones a servir) y otras que considere conveniente SEDAPAL, representado como puntos.

•

Cartografía de cámaras existentes, ejecutadas y/o proyectadas con información de sus características principales como: nombre, código, representado como puntos.

•

Cartografía de otras construcciones hidráulicas consideradas en el expediente técnico, representado como puntos o polígonos según lo considere conveniente SEDAPAL.

•

Cartografía de válvulas con información de sus características principales: nombre, código, tipo referencia de ubicación, material, representado como puntos.

EQUIPO LICITACIONES Y CONTRATOS Y GESTIÓN DE PROYECTOS GERENCIA DE PROYECTOS Y OBRAS - SEDAPAL

Pág. 73

•

Cartografía de redes de desagüe existentes y/o proyectados, con información de sus características principales (nombre, tipo, código, diámetro, material, antigüedad y otras que considere conveniente SEDAPAL) representado como poli líneas.

•

Cartografía de buzones existentes y proyectados con información de sus características principales: nombre, código, referencia de ubicación, cotas, altura, tipo, representado como puntos y otras que considere conveniente SEDAPAL.

•

Cartografía de límites de áreas de drenaje, con información de área, habilitaciones urbanas, población, caudal de descarga y otras que considere conveniente SEDAPAL, representado como polígonos.

•

Cartografía de curvas de nivel cada metro, con información de cotas y otras que considere conveniente SEDAPAL, representado como líneas.

9.3.4. Características de la información: El Consultor, debe tener en cuenta que dicha información debe cumplir las siguientes características técnicas: •

Sistema de Coordenadas Universal Transverse Mercator (UTM).

•

Datum de referencia World Geographic System 1984 (WGS84).

•

Zona de Referencia UTM.

•

Exactitud Posicional Submétrica ajustados con GPS.

•

Formato Shapefile de ArcViewGIS.

El Consultor deberá prever para el procesamiento de la información gráfica la utilización de Software de procesamiento ARCVIEW GIS 8.2. 9.4. Estudio de suelos y geotecnia: Se requerirá un informe técnico (se adjuntará los originales de los resultados de laboratorio de todas las pruebas realizadas) respecto a la compactación del terreno, basándose en el Estudio de Suelos del Proyecto, de modo que se determine los datos necesarios para fijar los diseños de instalación, clase de tubería y diseño de las estructuras. Básicamente debe comprender:  Estudio de resistividad del suelo; parámetro indispensable para determinar el tipo de protección de la tubería de hierro dúctil, de acuerdo a lo indicado en la norma NTPISO 2531:2001.  Capacidad portante del terreno en aquellas zonas en las que se localizarán las estructuras del sistema a las profundidades de cimentación prevista y de la instalación de las tuberías.  Se deberá considerar además la investigación del suelo mediante calicatas y análisis físico-químicos, para determinar la calidad (nivel de cloruros, sulfatos, PH, conductividad, etc.) y el tipo (rocoso, semi-rocoso, normal) del terreno en los lugares donde se instalarán las tuberías, estimándose una densidad de por lo menos una exploración del terreno por cada 100 m. que servirán además para verificar posibles interferencias.  Profundidad y características del basamento rocoso en caso de ser necesario.  Basándose en estos resultados, el Contratista establecerá las medidas de protección adecuadas para cada material y efectuará las recomendaciones para la instalación y fundación de las estructuras (tuberías y cámara).

EQUIPO LICITACIONES Y CONTRATOS Y GESTIÓN DE PROYECTOS GERENCIA DE PROYECTOS Y OBRAS - SEDAPAL

Pág. 74

El estudio de suelos incluirá un plano en planta, con el detalle de ubicación de las calicatas y tipo de suelo encontrado, y otro plano con el correspondiente perfil estratigráfico de los diferentes tipos de suelo a las profundidades requeridas; indicando el nivel de napa freática de darse el caso. El Contratista deberá prever, basándose en los resultados del estudio de suelos, la profundidad de la napa freática para considerar en el Expediente Técnico el procedimiento constructivo adecuado. También se determinará la estabilidad de la cimentación mediante un estudio geotécnico del área que compromete las estructuras proyectadas. El consultor presentará el volumen correspondiente al Estudio de Suelos que incluye, como mínimo: Descripción y objetivo Ubicación del área en estudio (especificando la ubicación de cada una de las estructuras y líneas proyectadas) Características del proyecto Investigaciones realizadas: Antecedentes geológicos de la zona: Geomorfología y geología Trabajos de campo: Calicatas, densidad natural y muestreos y registros de exploración Ensayos de laboratorio: Ensayos estándares y ensayos especiales Reconocimiento petrográfico macroscópico Calificación de suelos Perfiles Estratigráficos Descripción de la conformación del subsuelo del área en estudio (especificando para cada una de las estructuras y líneas proyectadas)  Análisis de la cimentación  Tipo y profundidad de cimentación (especificando para cada una de las estructuras y líneas proyectadas)  Calculo de la capacidad portante admisible (especificando para cada una de las estructuras y líneas proyectadas)  Determinación de asentamientos (especificando para cada una de las estructuras y líneas proyectadas)  Aspectos sísmicos  Análisis químico de sales agresivas al concreto: agresividad de los sulfatos al concreto y agresividad de los cloruros al fierro  Conclusiones y Recomendaciones  Los resultados de los ensayos serán admitidos siempre y cuando provengan de laboratorios reconocidos.(de preferencia laboratorios acreditados por INDECOPI). El Estudio de Suelos debe ser presentado a SEDAPAL para ser supervisado por el área correspondiente para poder declarar la conformidad al Estudio.           

9.5. Estudio hidrogeológico: El especialista en hidrogeología deberá realizar un estudio complementario al presentado en la Factibilidad reforzado, el cual básicamente tendrá como objetivo determinar que la expectativa de los estudios realizados son viables, para lo cual deberá proceder con los mecanismos y sistemas más convenientes para lograr lo mencionado. Se recomienda aforar los 3 pozos perforados existentes en forma escalonada prioridad hidrogeológica: P- HH, PP-05, PP-06 con la finalidad de optimizar el sistema de captación proyectado. • En función del comportamiento de los niveles freáticos durante el funcionamiento de los primeros pozos proyectados, se deberá prever un programa de recarga de los acuíferos, de tal forma de mantener niveles freáticos que no pongan en riesgo el rendimiento de los pozos existentes. • Para la construcción de los pozos nuevos es recomendable que se cumplan con las especificaciones técnicas establecidas para los trabajos de la perforación mecánica, la instalación de las tuberías ciegas y los filtros, la colocación del empaque de grava seleccionada, los trabajos de limpieza y desarrollo del pozo, prueba de verticalidad y alineamiento y la prueba de rendimiento del pozo. • Con el objeto de tener mejor información del comportamiento de la napa freática, se recomienda realizar pruebas de bombeo y aforo en los pozos profundos existentes.

EQUIPO LICITACIONES Y CONTRATOS Y GESTIÓN DE PROYECTOS GERENCIA DE PROYECTOS Y OBRAS - SEDAPAL

Pág. 75

9.6. Diseño estructural: Se deberá diseñar a nivel de obra, la infraestructura de acuerdo a la arquitectura e instalaciones hidráulicas propuestas. Se presentarán los diseños estructurales para los reservorios y las cámaras, verificando y adecuando el diseño sobre la base de los estudios de suelos, geotécnicos, físico-químicos e hidráulicos correspondientes. Los diseños estructurales deberán adjuntar los correspondientes estudios de suelos y hojas de cálculo estructurales. Planos indicando el área mínima de reserva y de libre disposición para la protección de las estructuras, instalaciones, cercado y vía de acceso vehicular a escala 1/1000. 9.7. Diseño electromecánico: El Contratista desarrollará las siguientes actividades: a. Solicitar la Factibilidad y Punto de Alimentación Eléctrica para las casetas de bombeo (pozos), estaciones de rebombeo (sea Booster, cisterna y/o reservorios), reservorios de cabecera, cámaras de control y de medición en baja tensión (220 V.) y/o en media tensión (10 KV), la cual estará supeditada de acuerdo al diseño establecido, ubicación y a la demanda máxima que se requiera. b. El diseño del sistema de media tensión en 10 KV y/o diseño de baja tensión en 220 V. desde el punto de entrega y medida hasta las casetas de bombeo (pozos), estaciones de rebombeo (sea Booster, cisternas y/o reservorios), reservorios, cámaras de control. c. Realizar él trámite y obtener la aprobación del proyecto de media tensión en 10 KV. de la empresa concesionaria (Luz del Sur), la cual estará supeditada de acuerdo a la zona de influencia de la empresa concesionaria. d. Elaboración de los diseños de las instalaciones electromecánicas al nivel de ejecución de obra, a escala 1/50, 1/25 y 1/20. e. En los pozos proyectados, en la tubería de la salida de purga y en la tubería de impulsión, se deberá considerar válvulas motorizadas que serán controladas por el tablero del equipo de bombeo y tendrán la capacidad de evacuar el agua de los pozos. f. Elaboración de los diseños de las instalaciones eléctricas de media tensión a escala 1/1000, 1/500, 1/50 y 1/25, en concordancia con el Código Eléctrico del Perú, Ley de Concesiones Eléctricas, Etc. g. Diseño de las instalaciones eléctricas en general, tablero de arranque y parada de las electrobombas, con arrancadores en estado sólido y/o arrancadores de velocidad variable con analizadores de redes, banco de condensadores, cuadros de cargas, pozos de tierra, Etc. h. Diseño del grupo electrógeno de emergencia, con su tablero de transferencia automática en 440/220 V., el que estará supeditado de acuerdo con la tensión de operación del sistema en el que se ha diseñado y en concordancia con la potencia de los equipos, el cual se desarrollará a escala 1/500, 1/50, 1/25, Etc. i. Diseño del sistema de puesta a tierra para el sistema eléctrico y el sistema de control y monitoreo con un ohmiaje menor a 5.0 ohmio y 15 ohmio. j. El diseño del sistema de automatización se deberá de realizar y elaborar tomando en consideración los siguientes alcances:  El sistema de automatización de los pozos proyectados con la CP-1, debe de realizarse en forma independiente y tendrá la capacidad de integrarse y trasmitir la información al scada principal de SEDAPAL.  El sistema de automatización entre las estaciones de bombeo y/o cisterna con los reservorios, será en forma local y debe tener la capacidad de integrarse al sistema de scada principal de SEDAPAL. Se controlará, en el reservorio, el caudal, la presión de ingreso y sus niveles; y, en la caseta de bombeo, el caudal, la presión de ingreso y salida y los parámetros eléctricos.

EQUIPO LICITACIONES Y CONTRATOS Y GESTIÓN DE PROYECTOS GERENCIA DE PROYECTOS Y OBRAS - SEDAPAL

Pág. 76

 El sistema de automatización de cisternas de bombeo y reservorios con rebombeo, tendrán la capacidad de remitir la información al scada principal de SEDAPAL y de monitorearse a larga distancia.  Además, controlará la presión de ingreso antes de la válvula motorizada, la presión de la válvula, el nivel del reservorio a través del sensor de presión, el control del medidor da caudal, el control de la válvula de respaldo al ingreso del reservorio, como de la válvula de salida al sector y parámetros eléctricos.  El control de automatización entre el reservorio y las cámaras reductoras de presión será en forma local y se controlará los parámetros indicados en el ítem anterior.  Los esquemas de automatización operarán en forma local y cada esquema tendrá un centro de control principal que tendrá la capacidad de integrarse entre sí, como su integración al sistema scada principal de SEDAPAL.  Diseño de planos en planta y perfil del sistema de automatización, a escala 1/500, 1/100 y 1/50.  El sistema de automatización debe poseer, además, la capacidad de transmitir voz, vídeo y la información del PLC, analizador de redes, programación y reprogramación de los PLC y el monitoreo a larga distancia y su automatización.  El sistema de comunicación local será a través radio MODEM y la comunicación al SCADA principal de SEDAPAL podrá usar tecnología celular GSM, ADSL ó radio MODEM.  El sistema eléctrico y de automatización deben ser entregados operativos al 100% y todos los costos para el adecuado funcionamiento de los sistemas serán asumidos por el Contratista de la obra. 9.8. Estudio de Tráfico El contratista desarrollará un estudio de tráfico con apropiado nivel de detalle en las zonas de los trabajos, con la finalidad de detectar y evidenciar los problemas que se presentarán como consecuencia de la ejecución de las obras, que permita sustentar las soluciones temporales de tráfico. Será necesario que el contratista realice conteos de tráfico durante 1 semana, con el propósito de sustentar las medidas que proponga, las mismas que deberán tender a minimizar las molestias al tránsito de vehículos en el área del proyecto y principalmente a las viviendas aledañas. Basado en este estudio el contratista preparará planos de desvío de tráfico, indicando todas las medidas de seguridad que deberá adoptar e incluirá todas las señalizaciones asociadas. Por la característica de la obra, en la instalación de las tuberías en todas las vías deberá diseñarse un sistema de señalización y desvío de tránsito, debiendo ser aprobado por la Municipalidad competente y publicarse con anticipación para el conocimiento público. En los lugares de mayor circulación de tránsito, en lo posible, deberá protegerse la infraestructura existente, evitando perjuicios y daños a terceros. 9.9. Especificaciones de seguridad e higiene ocupacional en la ejecución de la obra: 9.9.1. Generalidades: El Contratista de la obra durante la etapa del desarrollo del Proyecto, deberá considerar para la elaboración del Expediente Técnico las exigencias relacionadas a la aplicación de la Norma E-120 “SEGURIDAD DURANTE LA CONSTRUCCION” del Reglamento Nacional de Construcciones, aprobada por RM. N° 427-2001MTC/15.04 del 19 de setiembre del 2001, así como también de las Disposiciones consideradas en la Especificación SGIET004 referida al desarrollo y ejecución de los PLANES DE SEGURIDAD E HIGIENE OCUPACIONAL EN LAS OBRAS QUE SEDAPAL EJECUTA. EQUIPO LICITACIONES Y CONTRATOS Y GESTIÓN DE PROYECTOS GERENCIA DE PROYECTOS Y OBRAS - SEDAPAL

Pág. 77

La aplicación de la Especificación de Seguridad e Higiene Ocupacional, no interfieren con las Disposiciones establecidas en cualesquiera de los otros documentos que conforman el Expediente Técnico, Disposiciones establecidas por la Legislación, ni limitan las Normas dictadas por los Sistemas Administrativos, así como otras Normas que se encuentren vigentes y que son de aplicación en la Elaboración de un Proyecto así como para su ejecución. Si es necesario, el constructor puede proponer alternativas de igual ó superior características a los procedimientos constructivos considerados en la especificación, los que deberán ser aprobados por la Supervisión con la conformidad de los responsables de la elaboración del Proyecto, sin que ello origine Costo Adicional alguno al Proyecto. 9.9.2. El plan de seguridad y las condiciones de seguridad e higiene ocupacional: El Plan o Programa de Seguridad e Higiene Ocupacional, es el punto de partida para prevenir riesgos en la zona de trabajo de una obra; por ello, SEDAPAL aplica para sus proyectos y obras la Especificación indicada, que contiene los aspectos generales de un “Estudio Básico de Seguridad y Salud” y base para que el Contratista elabore el “Plan de Seguridad e Higiene Ocupacional” de una obra en particular. 9.9.3. Presupuesto del plan de seguridad e higiene ocupacional: En el Expediente Técnico de la obra, en lo correspondiente al valor referencial (Presupuesto), las partidas para obras provisionales y trabajos preliminares consideran las partidas requeridas para Seguridad e Higiene Ocupacional, como es el caso de los campamentos, depósitos, señalizaciones, cercos, barandas y otras señales necesarias. Respecto a los cascos, lentes, protectores de oídos, escaleras, Etc. que son de uso personal ó para una cuadrilla, se consideran en los análisis de costos de cada partida como un porcentaje de la mano de obra, el ítem “Herramientas complementarias: 2%”. En cuanto al personal especializado de la elaboración y ejecución del “Plan de Seguridad e Higiene Ocupacional en Obra”, este se considera en los gastos generales y permanecerá durante el tiempo que dure la obra. En caso de ampliaciones del plazo, los gastos que se originen por este concepto serán de cargo del contratista, si las causas son imputables al mismo. 9.9.4. Trabajos posteriores: El Plan de Seguridad contemplará también las previsiones y las informaciones para efectuar en su oportunidad las debidas condiciones de seguridad y salud previsibles para trabajos posteriores, como es el caso de los manuales de operación y mantenimiento de las instalaciones, equipos, Etc. 9.10. Aspectos legales: Cuando en el desarrollo del expediente técnico se considere necesario el uso parcial o total de propiedades particulares o privadas, el Consultor deberá evaluar las alternativas técnico-económicas, para definir la solución durante el proceso de supervisión del proyecto. De preferencia, se deberá coordinar y gestionar con el o los propietarios de terrenos afectados por las obras, para definir el contrato o convenio de servidumbre con SEDAPAL. Sin embargo, pudiera requerirse la expropiación, entonces se deberá registrar los antecedentes legales y preparar toda la documentación para que la empresa ejecute el proceso de expropiación. Asimismo, deberá prepararse toda la documentación y trámite necesario para que todos los terrenos y estructuras correspondientes al proyecto pasen a formar parte del patrimonio de SEDAPAL. Se deberá tener en cuenta el D.S. Nº 013-98-PRES el cual modifica y precisa las disposiciones del Reglamento 09-95-PRES de la ley General de Servicios de Saneamiento - Ley 26338.

EQUIPO LICITACIONES Y CONTRATOS Y GESTIÓN DE PROYECTOS GERENCIA DE PROYECTOS Y OBRAS - SEDAPAL

Pág. 78

9.11. Disponibilidad del terreno: La obtención de la libre disponibilidad de los terrenos y/o servidumbre de paso de su propuesta técnica (PRIMER SOBRE), en cuanto a las gestiones y costos que incurran para la obtención de la misma, donde se ubican todas las infraestructuras proyectadas, así como el trazo de las líneas de agua potable y alcantarillado, deberá ser considerada por el Contratista en su oferta. Quiere decir, que el contratista entregará a SEDAPAL la libre disponibilidad de terrenos y/o servidumbre de paso con los documentos legales que así lo acrediten. 9.12. Restos arqueológicos: Debe gestionarse oportunamente la obtención del certificado de inexistencia de restos arqueológicos del Instituto Nacional de Cultura en las zonas donde se realizarán las obras. Los costos en que incurran para la obtención del CIRA serán asumidos por el contratista, por lo cual debe formar parte de su propuesta. 9.13. Operación y mantenimiento: Se formulará los manuales de operación y mantenimiento del sistema, para condiciones normales y de emergencia, teniendo en cuenta lo establecido en el Título X del capítulo 10.1 y 10.2 del Reglamento de elaboración de proyectos de agua potable y alcantarillado de SEDAPAL, para lo cual se hará referencia a los manuales en uso existentes de las unidades responsables de la operación de los sistemas. Se deberá detallar los procesos de la operación y cronograma anual del mantenimiento preventivo total (TPM) de los principales componentes de éste. 9.14. Metrado y especificaciones: Los metrados deben estar claramente definidos en los trabajos que comprende cada partida.

Estos estarán debidamente sustentados mediante hojas de cálculo que faciliten su revisión, preparándose planillas de metrados parciales y con resúmenes por planos. Todas las especificaciones nuevas que se generen en el presente proyecto deberán tener una sustentación y descripción del proceso constructivo. Asimismo, deberá considerar los costos necesarios derivados por los trámites legales y documentarios que deberá realizar el Contratista durante la elaboración del expediente técnico, ejecución y recepción de la obra. 9.15. Programación del Estudio y Obra: Para la programación, control y supervisión de las obras deberá programarse todas las actividades utilizando el Software adecuado, presentando en el Diagrama Gantt, Pert y el Calendario, las secuencias y tiempo máximo y mínimo por actividad. Deberán preverse adecuadamente el suministro oportuno de todos los materiales puestos en obra. El Contratista presentará un Cronograma Valorizado detallado de todas las actividades inherentes al expediente técnico, que deberá ser concordante con su propuesta técnico-económica y que será aprobado por la Supervisión. Deberá programarse adecuadamente los trámites necesarios correspondientes al otorgamiento de licencias, autorizaciones, derechos de uso, gestiones en Instituciones estatales y municipal, programando oportunamente los desembolsos derivados de ellos.

EQUIPO LICITACIONES Y CONTRATOS Y GESTIÓN DE PROYECTOS GERENCIA DE PROYECTOS Y OBRAS - SEDAPAL

Pág. 79

9.16. Expediente Técnico para ejecución de las obras: Se elaborará el Expediente Técnico que permita la ejecución de la obra, el que deberá contener la siguiente documentación: Memoria descriptiva de las obras generales a ejecutar. Relación de Planos en AutoCAD 2000i. Metrados Valor Referencial (Presupuesto) Análisis de precios unitarios Fórmulas Polinómicas Cronograma general de actividades. Cronograma de ejecución de obras. Cronograma de desembolso Relación detallada de Insumos Especificaciones técnicas propias de la obra Catálogos de materiales y equipos. Especificaciones de Seguridad e Higiene Ocupacional para la Obra. Estudio de impacto ambiental (*) Estudio de suelos Documentos de libre disponibilidad de los terrenos y permisos municipales. Desagregado de gastos generales

• • • • • • • • • • • • • • • • • (*)

SEDAPAL cuenta con el Estudio de Impacto Ambiental aprobado por la Dirección Nacional de Saneamiento.

Se sustentará en la Memoria Descriptiva los criterios utilizados para el cálculo de los diámetros de las líneas de conducción e impulsión (válvulas: cierre, globo, de purga y aire, check, alivio), control de automatización (sistema SCADA) y todos los aspectos que se consideren de importancia. Toda labor descrita se traducirá con suficiencia en los planos de obra del proyecto y deberán ceñirse a las especificaciones técnicas de SEDAPAL, a los documentos que conforman las Bases de la presente Licitación y al “Nuevo Reglamento de Elaboración de Proyectos de Agua Potable y Alcantarillado de SEDAPAL”. 10.0. DOCUMENTOS A SER PROPORCIONADOS POR SEDAPAL SEDAPAL entregará al contratista toda la documentación existente relacionada al Proyecto (estudios, croquis, planos) en medios magnéticos. Cabe señalar que las coordinaciones con SEDAPAL será con profesionales técnicos de las siguientes oficinas: Equipo Proyectos Equipo Obras Equipo Recolección y Disposición Final Equipos de Operación y Mantenimiento Equipos de Operación y Mantenimiento Electromecánico • Equipo Electromecánico Sur • Equipo de Agua Subterráneas • Equipo de Distribución Primaria • Equipo Técnico Sur • • • •

Para recabar la información adicional relacionada al proyecto, lo hará a través del Centro de Información de SEDAPAL, donde encontrará información básica que será analizada, revisada y complementada para el desarrollo definitivo del proyecto y cuyas copias serán subsidiadas por el postor. EQUIPO LICITACIONES Y CONTRATOS Y GESTIÓN DE PROYECTOS GERENCIA DE PROYECTOS Y OBRAS - SEDAPAL

Pág. 80

11.0. PLAZO DE EJECUCIÓN El plazo máximo para la elaboración y entrega del Expediente Técnico es de 120 días naturales, que incluyen el tiempo necesario para consultas, coordinaciones y aprobaciones intermedias y aprobación final, cuyo incumplimiento esta sujeto a multas. Cabe indicar, que la elaboración del estudio definitivo y expediente técnico de las obras generales deberá disponerse al inicio de la programación de actividades. El plazo para la ejecución de obras generales, obras secundarias, equipamiento, suministro y disponibilidad de terreno es de 300 días naturales, que incluye el tiempo necesario para consultas, coordinaciones y aprobaciones intermedias e importación de tuberías y/o accesorios. Cabe indicar, que la ejecución y equipamiento de obras generales deberá disponerse al inicio de la programación de obras. El plazo para la implementación de la intervención social será de 450 días naturales, que equivale al total del plazo de ejecución: Expediente Técnico, Obras y Post-evaluación. 12.0. MONTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCION DE LA OBRA

El monto del expediente técnico de las obras generales y obras secundarias está valorizado en S/. 722 176,49, incluyendo IGV, gastos generales y utilidades. El monto de la ejecución de obras generales, obras secundarias, equipamiento, suministro y disponibilidad de terreno está valorizado en: S/. 21 724 402,97, incluyendo IGV, gastos generales y utilidades. El monto de la implementación de la intervención social está valorizado en incluyendo IGV, gastos generales y utilidades.

S/. 469 740,60,

13.0. PRESENTACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LAS OBRAS GENERALES La presentación de los Estudios y Diseños se efectuará en la siguiente forma: a)

Memoria Descriptiva General del Proyecto, Estudio de Impacto Ambiental aprobado por el ente competente, Manual de Operación y Mantenimiento en original y 03 copias en formato A-4, debidamente anillado o empastado.

b)

Planos de Diseño en general a las escalas reglamentarias, ploteados en papel Canson tamaño A-1 y (2) tamaño A-3 con membrete tipo de SEDAPAL y (04) copias debidamente firmadas y selladas por los Proyectistas Especialistas responsables. La relación de planos es la siguiente:  Plano General Clave de ubicación de todas las estructuras del Proyecto, a escala 1/10,000, con referencia de calles o puntos notables.  Planos de diseño de la perforación de cada uno de los pozos.  Planos de diseño arquitectónico de la cámara de bombeo de los pozos con la indicación de topografía y cerco perimetral.  Plano del trazo de las líneas de impulsión, conducción y aducción, con indicación de las curvas de nivel, empalme y otros, a escala H:1/500 y V:1/50. Esto último, para la rasante del terreno y perfil de instalación, en los que se ubicarán otras instalaciones e interferencias.  Plano del trazo de los colectores principales y primarios, con indicación de las curvas de nivel, empalmes y otros, a escala H:1/500 y V:1/50. Esto último, para la rasante del terreno y perfil de instalación, en los que se ubicarán otras instalaciones e interferencias.  Detalles de estructuras y cámaras en planta y cortes, a escala 1/25.

EQUIPO LICITACIONES Y CONTRATOS Y GESTIÓN DE PROYECTOS GERENCIA DE PROYECTOS Y OBRAS - SEDAPAL

Pág. 81

 Planos de Perfiles Longitudinales de alcantarillado con indicación de cotas y rasantes de vías, diámetros, longitudes y pendientes de tuberías, buzones, cruces de servicios existentes y/o proyectados, a escala H =1:1000 y V =1:100.  Detalles de estructuras y cámaras en planta y cortes, a escala 1/25.  Secciones longitudinales de vías a escalas adecuadas, con indicación de las instalaciones existentes y proyectadas.  Planos indicando el área mínima de reserva y de libre disposición para la protección de las estructuras e instalaciones, a escala 1/500.  Planos de detalles de arquitectura y estructuras a escala 1/100, 1/50, 1/25 y 1/10 según sea el caso, indicando además las áreas necesarias para las servidumbres, debidamente acotadas.  Planos de Ubicación de Cámaras, a escala 1/200.  Planos del sistema eléctrico y de automatización.  Los planos deben numerarse correlativamente, indicando la totalidad de los mismos, con indicación del número de la licitación.  Los planos originales se presentarán en estuche de plástico o fibra de vidrio con su respectiva tapa de seguridad, en el que se indicarán las características del proyecto y el nombre de la empresa Contratista.  La copia de los planos deberán presentarse doblados en un portaplanos, en el que se indicará las características del proyecto.  Estudio y levantamiento topográfico, en original y 3 copias.  Estudio hidrogeológico.  Diseño estructural.  Diseño electromecánico.  Estudio de tráfico.  Especificaciones de seguridad e higiene ocupacional.  Disponibilidad de terrenos.  Arqueología: Proyecto de evaluación arqueológica y obtención del certificado de inexistencia de restos arqueológicos (CIRA). c) Estudio de Análisis y Mecánica de Suelos, en original y 03 copias. d)

El Expediente Técnico consiste en Memoria Descriptiva de Obra, Planilla de Metrados, Análisis de Precios, Presupuesto Base, Fórmulas Polinómicas, Cronogramas de Actividades, Ejecución de Obra y de Desembolsos, Diagrama PERT y GANTT, Disposiciones Especificas y Especificaciones Técnicas, Metrados y Formas de Pago en la ejecución de obras, Especificaciones de Seguridad e Higiene Ocupacional en la Obra, Catálogos, etc. se presentarán en original y 03 copias en formato A-4, debidamente empastados o anillados, firmados y sellados en su totalidad.

e) Las Memorias Descriptivas del Proyecto y Obra, Planilla de Metrados, Análisis de Precios, Presupuesto Base, Fórmulas Polinómicas, Cronograma de Actividades, Ejecución de Obra y de Desembolsos, Disposiciones Específicas, Especificaciones Técnicas, Metrados y Formas de Pago en la ejecución de obras, Especificaciones de Seguridad e Higiene Ocupacional en la obra, Catálogos y Planos, se presentarán además de lo anterior, en CD (Disco Compacto) desarrollados en los programas Word versión 2000, Excel versión 2000 para Windows 98 ó Windows XP, Microsoft Project ver 5.0 y los planos digitalizados en Autocad 2000i.

EQUIPO LICITACIONES Y CONTRATOS Y GESTIÓN DE PROYECTOS GERENCIA DE PROYECTOS Y OBRAS - SEDAPAL

Pág. 82

Nota.- Cada uno de los documentos que conforman el Expediente Técnico, deberá estar firmado por el ingeniero especialista responsable de su ejecución y por el ingeniero especialista director del proyecto, en concordancia con las Normas de Control Interno para el Área de Obras Públicas. 14.0. SUPERVISIÓN Y CONTROL DEL PROYECTO La Supervisión y control del EXPEDIENTE TÉCNICO, estará a cargo de la Supervisión contratada para tal efecto, quien hará el seguimiento, control, coordinación y revisión de los Avances. El Contratista estará sujeto a la verificación de la participación del personal profesional y técnico y de la infraestructura propuesta, antes y durante el desarrollo del Proyecto. Las ampliaciones e incumplimiento de los plazos establecidos serán evaluados de acuerdo al contrato firmado por la Contratista. 15.0. DEL ANTEPROYECTO El Anteproyecto constará de: 15.1 Planteamiento propuesto 

Planteamiento del sistema de agua potable y alcantarillado.



Criterios de diseño para las Obras que integran el Proyecto



Planteamiento para resolver las dificultades legales durante la elaboración del proyecto.

15.2 Desarrollo de la infraestructura Procedimientos constructivos, indicando el equipo requerido, condiciones de seguridad, pases minimizando las interferencias con el tránsito vehícular. Programación del desarrollo del Expediente Técnico y la Obra, incluido plazos para resolver los asuntos legales pertinentes. 15.3 Materiales a emplear Para las tuberías, accesorios y equipos, deberá indicarse detalladamente las especificaciones técnicas correspondientes y acompañar catálogos de los fabricantes, con traducción al castellano de los aspectos más relevantes y especificando la respectiva garantía. 15.4 Presentación de los documentos (original y dos copias) Los postores presentarán en el PRIMER SOBRE su Anteproyecto, el cual estará constituido por:  Memoria Descriptiva detallada del Anteproyecto (Empalmes, Líneas de Conducción, Cámaras de Bombeo de Desagües, Líneas de Impulsión de Agua Potable y Desagüe, Puntos de Interferencia, Automatización y demás elementos que forman parte del presente Proyecto)  Plano (s) de planta y perfil (es) de las líneas de conducción a escalas convenientes: Plano clave general a escala 1/5000 Planos de perfiles: Horizontal 1/1000 y Vertical 1/50  Planos en planta y corte de las cámaras, sistema de automatización (SCADA), pozos a tierra y otros (pueden ser típicos para cada caso, en escala 1/25). Estructuras que deben guardar relación con lo que se desarrollará en el Proyecto Definitivo.  Catálogos y especificaciones técnicas de los equipos y materiales a emplear que se especificarán detalladamente.  Cumplimiento de condiciones especiales señaladas en estos Términos de Referencia y en las Disposiciones EQUIPO LICITACIONES Y CONTRATOS Y GESTIÓN DE PROYECTOS GERENCIA DE PROYECTOS Y OBRAS - SEDAPAL

Pág. 83

  

Específicas. Programación del proyecto (Expediente Técnico) y del Obra. Procedimientos constructivos, indicando equipos requeridos, cruce de avenidas, interferencias, etc. condiciones de seguridad y pases minimizando interferencias con el tránsito vehicular y peatonal. Aportes y sugerencias varias (respecto a las bases, términos de referencia, trazos, seguridad en obra, equipos, materiales, procedimientos constructivos y otros).

Nota importante: Los planos del Anteproyecto deberán entregarse sellados y firmados por los Ingenieros Especialistas Colegiados hábiles correspondientes y por el Ingeniero Sanitario Director del Proyecto. 16.0. RESOLUCIÓN DE CONTRALORÍA Nº 072-98-CG Tanto al elaborar el Expediente Técnico como en la ejecución de la obra, el Contratista deberá cumplir con las Normas de Control Interno para el área de Obras Públicas en todos sus ítems (del 600-01 al 600-17) 17.0. RELACIÓN DE PERSONAL MINIMO

N° 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Profesionales Ing. Sanitario: Director responsable del Estudio Definitivo del (Expediente Técnico) Ing. Sanitario Residente de Obra Ingenieros Sanitarios Especializados Ingeniero Civil/Geólogo, Especialista en Mecánica de Suelos/Geotecnia Ingeniero Mecánico Electricista Ingeniero con experiencia en topografía digital Ingeniero con experiencia en metrado, presupuestos y Valorizaciones – programación de obra Ingeniero Civil con experiencia en estructuras Ingeniero Especialista en Tránsito Ingeniero Especialista en Control y Programación de Obras Ingeniero con Formación Especializada en Seguridad de Obras Ingeniero Especialista en Impacto Ambiental Ingeniero Asistente de Obras

Exp.Tec. 1

Obra -

3 1

1 5 -

1 1

1 -

1

1

1 1 1

-

1 1 -

1 1 3

NOTA: Deberá precisar al personal que empleará para la Etapa de la Elaboración del Expediente Técnico y aquellos que empleará para la ejecución de la obra. 18.0. RELACIÓN DE EQUIPO MINIMO Ejecución de la obra

EQUIPO LICITACIONES Y CONTRATOS Y GESTIÓN DE PROYECTOS GERENCIA DE PROYECTOS Y OBRAS - SEDAPAL

Pág. 84

N° 4 2 3 3 5 4 1 6 4 8 2 4 5 4 5 3

MAQUINARIA Retroexcavadoras de ¾ yd3. Cargador frontal de 0.2 – 2.25 yd3. Camioneta doble cabina Camiones cisterna de 1500 gls. Camiones volquetes de 6 m3. Compactadores de plancha de 4 Hp. Rodillo autopropulsado 4 Ton. Pisón mecánico c/accesorios Compresora 125 pcm. Martillos neumáticos con accesorios Equipo de corte y soldado Motobomba de 15 Hp. (Q = 50 – 100 lps.) Mezcladora 11 p3 (*) Vibradores de concreto tipo aguja de 4 Hp. Tecle de 3 – 5 Ton. Equipo de prueba para tubería

(*) o Carta compromiso para suministro de concreto Pre – mezclado incl. bomba NOTA: Deberá precisarse la antigüedad de los equipos y si estos son propios o alquilados. En este último caso adjuntar el compromiso de alquiler. No se aceptará equipos con antigüedad mayor a 10 años. La presentación del staff profesional y del equipo mínimo, inferior a la relación antes citada, acarreará la pérdida de la condición de Postor. 19.0. COMPROMISO DE CONTRATAR A TRABAJADORES DE LA ZONA El Contratista, de ser necesario, considerará la contratación de un aproximado de 20% de personal en las inmediaciones donde se ejecutará la Obra. Se requiere para tal fin la presentación de una Declaración Jurada que sustente su planteamiento. La falta de presentación de esta declaración constituye causal de pérdida de la condición de Postor.

El Agustino, Marzo 2008.

EQUIPO LICITACIONES Y CONTRATOS Y GESTIÓN DE PROYECTOS GERENCIA DE PROYECTOS Y OBRAS - SEDAPAL

Pág. 85

ANEXO 1 “CONSIDERACIONES PARA LOS SISTEMAS DE AUTOMATIZACIÓN” 1.- OBJETIVO Establecer la Automatización local de los Esquemas Hidráulicos e Integración de los mismos hacia el SCADA del Centro de Control Principal Sedapal en la Atarjea . Establecer la integración de los esquemas hidráulicos a la base de datos SCADA, base de datos histórica SCADA, base de datos histórica e Interface Gráfica del Sistema SCADA existente. 2.- ALCANCES La automatización local entre estaciones en un Esquema Hidráulico y la Integración de este Esquema Hidráulico hacia el Centro de Control SCADA. La presente se desarrolla considerando los siguiente: 1.

Establecimiento de los Niveles de Automatización.

2.

Establecimiento de los protocolos de comunicación en los diferentes Niveles de Automatización.

3.

Establecimiento de las especificaciones técnicas de los procesos entre estaciones remotas en un grupo Hidráulico (Filosofía de operación).

4.

Establecimiento del Sistema de Comunicación Principal SCP (Esquema Hidráulico y el Centro de Control - La Atarjea) y el Sistema de Comunicación Local (Dentro del Esquema Hidráulico).

5.

Establecimiento de la lista de señales SCADA y Su Nomenclatura para los diferentes tipos de estaciones remotas (pozos, reservorios, rebombeos, entradas a sector, etc.).

4.- TERMINOLOGIA TERMINO BANDA MUERTA BASE DE DATOS SCADA (EN LÍNEA)

DESCRIPCION Margen de Nivel en la que se mantendrá invariable la cantidad de bombas consideradas para el funcionamiento. Su finalidad es evitar transiciones cortas de arranque/parada en Electrobombas Base de Datos del Software SCADA, puede ser editada en línea y es altamente confiable.

EQUIPO LICITACIONES Y CONTRATOS Y GESTIÓN DE PROYECTOS GERENCIA DE PROYECTOS Y OBRAS - SEDAPAL

Pág. 86

CC CONSIGNA DOBLE REDUNDANTE ENTRADAS A SECTORES ER ESQUEMA HIDRÁULICO ERM

ERS

FRANJA DE NIVEL GPRS GRUPO HIDRÁULICO IED LAN, WAN MAPPING DE DIRECCIONES DE UN IED. PANEL OPERADOR

PID PLC PROCESO DE LLENADO PROTOCOLO DNP3

Centro de Control Señal ingresada por el supervisor como señal de set point Sistema constituido por dos componentes, en el cual, en caso de falla de uno de los componentes, ingresa el otro, evitando pérdidas en el proceso (Activo y Stand By) Sectores de reducción de presión para alimentación de un sector. Cuenta para esta tarea con una válvula proporcional Estación Remota Conjunto de Grupos Hidráulicos. Estación Remota Maestra . Estación principal (cabecera) de un grupo hidráulico .que centraliza toda la información SCADA que será enviada al centro de Control e intercambia información con las Estaciones Remotas Esclavas. Estación Remota Esclava. Estas estaciones son las que intercambian información con las Estaciones Remotas Maestras a fin de efectuar un proceso de automatización. Es el conjunto de divisiones que se hace a la altura total del Reservorio con finalidad de definir la consigna de “cantidad de bombas por cada franja”, la cantidad de franjas será directamente proporcional a la cantidad de pozos Servicio General de Radio por Paquetes (General Packet Radio Service) Conjunto de Estaciones Remotas que trabajan en conjunto, relacionados directamente en una lógica establecida por un proceso de automatización para el control y suministro del agua potable Dispositivo Electrónico Inteligente (Intelligent Electronic Device) Red de Área Local (Local Area Network), Red de Área Extendida (Wide Area Network) Tabla de datos de un protocolo determinado dentro de un IED (Ejemplo Tabla Modbus del PLC ), en el cual cada señal o variable es asociada a una dirección numérica HMI (Interfaz Hombre-Maquina), cada estación de bombeo contara con un panel operador, a través del cual se podrá configurar y controlar en Modo de operación LocalAutomático Proceso de Control de lazo, que permite regular una señal de salida según requerimientos de una señal de entrada de consigna o set point Controlador Lógico Programable (Programmable Logic Controller) Conjunto de procedimientos para llenado de una estación de bombeo. Protocolo de comunicaciones abierto y no propietario ,

EQUIPO LICITACIONES Y CONTRATOS Y GESTIÓN DE PROYECTOS GERENCIA DE PROYECTOS Y OBRAS - SEDAPAL

Pág. 87

permite solicitudes y respuestas con múltiples tipos de datos en un solo mensaje Protocolo de comunicaciones estándar de facto en la industria de mayor disponibilidad para la conexión de dispositivos PROTOCOLO electrónicos. Es abierto y no propietario, de implementación MODBUS simple y sencilla y maneja bloques de datos sin suponer restricciones. Es el reservorio que forma parte del proceso de llenado RESERVORIO FUENTE Reservorio Fuente-Reservorio Destino, que se abastece de agua proveniente del reservorio Fuente RTU Unidad de Terminación Remota (Remote Terminal Unit) Supervisión, Control y Adquisición de Datos (Supervisory SCADA Control And Data Acquisition) Conmutador de tres posiciones ubicado en el frontis del Tablero de Fuerza, a través del cual se podrá escoger los SELECTOR GENERAL modos de operación: Local/Remoto /Off de la estación de bombeo en general Conmutador de tres posiciones ubicado en el frontis del Tablero de Fuerza, a través del cual se podrá escoger los SELECTOR POR modos de operación: Auto/Manual /Off. Este selector será CARGA considerado como selector de Submodo solo si se elige el modo de operación LOCAL en el Selector General. Punto analógico que asigna un valor a la señal SET POINT correspondiente. 5.- NORMAS Y ESTANDARES APLICABLES Deberán observarse las normas de las siguientes organizaciones: • • • • •

ITINTEC Instituto de Investigación Tecnológica, Industrial y de Normas Técnicas. (En la actualidad bajo el INDECOPI) ISO International Organization for Standardization (Organización Internacional para la Normalización) Normas EIA/TIA IEEE/ANSI American National Standards Institute (Instituto Americano de Normas Nacionales) IEC International Electrotechnical Commission (Comisión Electromecánica Internacional)

6.- CARACTERISITICAS TECNICAS 6.1 NIVELES DE AUTOMATIZACION El sistema a implementar debe ser concebido para una estructura jerarquizada de Cinco Niveles y se presentan a continuación:

EQUIPO LICITACIONES Y CONTRATOS Y GESTIÓN DE PROYECTOS GERENCIA DE PROYECTOS Y OBRAS - SEDAPAL

Pág. 88

DIAGRAMA N°1 1.1.2

NIVELES DE AUTOMATIZACION

NIVEL 4 : CENTRO DE CONTROL

1.1.1.1.1.3 MOD BUS

NIVEL 3 : CENTRO CONTROL ZONAL (Centro de Servicio o PTAR.)

1.1.1.1.1.2 MOD BUS

ERM 1.1.1.1.1.1 MOD BUS

NIVEL 2 : PLCs ERS

Señales 4-20 mA ó Bus

NIVEL 1 : INSTRUMENTACION DE CAMPO

de campo +

PWR

TRANSMISOR DE PRESION ROSEMOUNT 2088

NIVEL 0: EQUIPOS DE CAMPO (Válvulas, Tuberías)

EQUIPO LICITACIONES Y CONTRATOS Y GESTIÓN DE PROYECTOS GERENCIA DE PROYECTOS Y OBRAS - SEDAPAL

Pág. 89

1.1.2.1.1.1.1.1.1 NIVEL 4 Está conformado por el Sistema SCADA del Centro de Control, el cual permite efectuar lo siguiente: • Controlar la operación de los equipos en forma remota. • Enviar setpoints (consignas) de operación de los equipos en forma remota. • Monitorear los parámetros hidráulicos y eléctricos de las ER (tele estados, tele alarmas y telemedidas). • Acceder en forma remota a los PLCs y/o Sensores de las ERs. El protocolo de comunicaciones a utilizar en este nivel es Modbus TCP/IP. 1.1.2.1.1.1.1.1.2 NIVEL 3 Esta conformado por los Centros de Control Zonal ubicados en los Centros de Servicios o las Plantas de Tratamiento (PTAR) los mismos que efectúan el Monitoreo de los parámetros hidráulicos y eléctricos de las ER de los Grupos Hidráulicos dentro de su área de responsabilidad (tele estados, tele alarmas y telemedidas). El protocolo de comunicaciones a utilizar en este nivel es Modbus TCP/IP. 1.1.2.1.1.1.1.1.3 NIVEL 2 En este nivel se tiene a los PLCs de las ERM y ERS los cuales intercambian información para la realización del control automático y secuencial de manera autónoma Supervisando y Controlando sobre los datos preparados de los niveles 1 y 0. El Anexo A presenta los procesos y funcionalidades para el intercambio de información entre las ERM y ERS. El Anexo B, presenta el mapping de direcciones para el envio hacia los Niveles 3 y 4 que deberán ser considerados en la programación de los PLCs. Si la automatización no involucra el envío de señales hacia el centro de control, la contratista encargada deberá dejar preparada el mapping de direcciones en el PLC así como el Puerto ethernet RJ-45 asociado, para que estas señales de Medida, Control, Set-Point , etc. (Puntos Digitales o Analógicos ) sean leídas e Integrados desde el Centro de Control. El protocolo de comunicaciones a utilizar en este nivel es Modbus TCP/IP para el envio a los Niveles 3 y 4. Para el Intercambio de Información de Telemetría y Telecontrol entre PLCs el protocolo de comunicación a utilizar será el Modbus TCP/IP.

EQUIPO LICITACIONES Y CONTRATOS Y GESTIÓN DE PROYECTOS GERENCIA DE PROYECTOS Y OBRAS - SEDAPAL

Pág. 90

NIVEL 1: INSTRUMENTACION DE CAMPO Esta constituido por los instrumentos que recogen información de las variables físicas, para su procesamiento. La adquisición de datos será a través de señales de 4-20 mA para equipos que transmitan no mas una sola señal analógica (Transductores de presión, sensores de nivel, medidores de cloro residual, etc) y mediante buses de campo estándar tales como HART, PROFIBUS DP, FIELDBUS, MODBUS, u otros para instrumentación en donde sea necesario transmitir mas de una señal analógica e información complementaria de diagnostico y configuración, como medidores de caudal, actuadores eléctricos, analizadores de red, variadores eléctricos, etc, dependiendo principalmente de las necesidades del usuario final y las especificaciones particulares del proyecto. NIVEL 0: EQUIPOS DE CAMPO Está constituido por las válvulas, tuberías, motores, etc. 6.2 SISTEMA DE COMUNICACIONES 6.2.1 SISTEMA DE COMUNICACION PRINCIPAL (SCP) Constituido por el medio de comunicación para el envío de información SCADA, entre el PLC de la(s) ERM hacia el CC de la Atarjea. Dependiendo de las especificaciones del Proyecto en Particular este SCP podrá ser el sistema anillado de microondas de SEDAPAL utilizadas por la(s) ERM para el envío de datos al CC SCADA y para la configuración a distancia de los PLCs y/o Sensores desde el CC tanto de las ERM y ERS. El medio de comunicación debe ser a través de Radio Módem Ethernet trabajando a frecuencia libre o licenciada hacia el sistema de microondas de SEDAPAL o llegar en forma directa hasta el centro de control de la Atarjea. Las características principales para la transferencia de datos en este SCP serán las siguientes:

A. INTERFAZ DE COMUNICACIÓN Será del tipo Ethernet, RJ-45. La interfaz Ethernet garantizará que desde el CC se ejecute en las Estaciones Remotas las siguientes aplicaciones: • • •

Supervisión y Control de la operación de los equipos en forma remota Envío de consignas de operación (setpoints) de los equipos en forma remota Monitoreo de parámetros hidráulicos de las Estaciones Remotas (teleestados y telemedidas), dependiendo del área usuaria final se considerara parámetros eléctricos.

EQUIPO LICITACIONES Y CONTRATOS Y GESTIÓN DE PROYECTOS GERENCIA DE PROYECTOS Y OBRAS - SEDAPAL

Pág. 91

• • •

Lectura de alarmas de alimentación eléctrica, del sistema hidráulico, fallas del PLC, inundación, sistema de comunicaciones y otros (telealarmas) Configuración a distancia del PLC de la Estación Maestra y de los PLCs de las Estaciones Esclavas. Administración remota a nivel de comunicaciones

B. PROTOCOLOS DE COMUNICACIÓN Será MODBUS TCP/IP ó DNP3 sobre TCP/IP, para los parámetros Hidráulicos y SNMP para la administración remota de todos los equipos de comunicación que compone este medio. C. EQUIPOS DE COMUNICACIÓN PRINCIPALES A CONSIDERAR en cada ERM • 01 Switch Ethernet • 01 Equipo radio Modem con interfaz Ethernet. • Reuter de comunicación (de ser necesario) • Sistema de Administración Remoto para los equipos de comunicación involucrados en el transporte de información a través del protocolo SNMP, que permita un adecuado control de los mismos, que garantice la operatividad y continuidad de la red ante posibles problemas 6.2.2. SISTEMA DE COMUNICACION LOCAL (SCL) El Sistema de Comunicación Local podrá ser un sistema de comunicación Wireless de Banda Ensanchada de frecuencia No licenciada 900 MHz , 2.4 GHz o 5.8 GHz o licenciada de acuerdo a la normatividad vigente y al MTC (Ministerio de Transportes y Comunicaciones). Debido a las características y condiciones de operación, estas radios deberán ser del tipo industriales con similares características técnicas de soporte a condiciones industriales a las del PLC Este Sistema de Comunicación Principal (SCP) está constituido por el medio de comunicación y equipos para el intercambio de información entre los PLCs de una ERM y varias ERS. Las características principales para la transferencia de datos serán las siguientes: A. INTERFAZ DE COMUNICACIÓN Será del tipo Ethernet, RJ-45. La interfaz Ethernet garantizará que desde el CC se ejecute en las Estaciones Remotas las siguientes aplicaciones: • •

Supervisión y Control de la operación de los equipos en forma remota Envío de consignas de operación (setpoints) de los equipos en forma remota

EQUIPO LICITACIONES Y CONTRATOS Y GESTIÓN DE PROYECTOS GERENCIA DE PROYECTOS Y OBRAS - SEDAPAL

Pág. 92

• • • •

Monitores de parámetros hidráulicos y eléctricos de las Estaciones Remotas (tele estados y telemedidas), dependiendo del área usuaria final se considerara parámetros eléctricos . Lectura de alarmas del sistema eléctrico, del sistema hidráulico, fallas del PLC, inundación, sistema de comunicaciones y otros (telealarmas) Configuración a distancia del PLC de la Estación Maestra ERM y de la estación esclavas. Administración remota a nivel de comunicaciones

B. PROTOCOLOS DE COMUNICACIÓN Será MODBUS TCP/IP ó DNP3 sobre TCP/IP, para los parámetros Hidráulicos y SNMP para la administración remota de todos los equipos de comunicación que compone este medio. C. EQUIPOS DE COMUNICACIÓN PRINCIPALES A CONSIDERAR • • • •

01 Switch Ethernet 01 Equipo radio modem con interfaz Ethernet 01 router de comunicaciones (de ser necesario) Sistema de Administración Remoto para los equipos de comunicación involucrados en el transporte de información a través del protocolo SNMP, que permita un adecuado control de los mismos, que garantice la operatividad y continuidad de la red ante posibles problemas.

EQUIPO LICITACIONES Y CONTRATOS Y GESTIÓN DE PROYECTOS GERENCIA DE PROYECTOS Y OBRAS - SEDAPAL

Pág. 93

1.1.3 1.1.4 1.1.5 1.1.6 1.1.7

DIAGRAMA N° 2 ARQUITECTURA DE ESTACION REMOTA Y ENLACES DE COMUNICACIÓN

EQUIPO LICITACIONES Y CONTRATOS Y GESTIÓN DE PROYECTOS GERENCIA DE PROYECTOS Y OBRAS - SEDAPAL

Pág. 94

6.3

PROCESOS DE FUNCIONAMIENTO Se describe los Procesos de Funcionamiento aplicables a los distintos esquemas hidráulicos que deberá ser considerada para la programación de los PLC’s que controlarán las estaciones remotas del Proyecto y su integración al sistema SCADA del Centro de Control Principal. En el Anexo A se especifica al detalle los procesos a continuación presentados. A. PROCESO REGULACION POZO – RESERVORIO (P –R) La operación de proceso de llenado P-R puede ser de modo Automático o modo Manual.

•

Modo Automático En este modo, la operación de proceso de llenado es realizada en base a órdenes y consignas implementadas en los PLCs de las ERs del grupo Hidráulico. El llenado podrá realizarse de dos formas: por niveles y por horas. Las órdenes y consignas podrán ser modificadas por el Operador. Con la información enviada desde el SCADA el PLC de la ERM efectuara la selección de los Pozos que operan, configuración de los niveles del reservorio en el cual operaran los pozos así como la configuración horaria en el cual operan los pozos.

•

Modo Manual En este modo, la operación de proceso de llenado es realizada directamente mediante un panel de operador de las ERM o ERS o desde el SCADA mediante el arranque de pozos, que puede ser Directo u Horario

B. PROCESO REGULACION RESERVORIO – RESERVORIO (R –R) La operación de proceso de llenado R-R será del modo Automático o modo Manual. •

Modo Automático En este modo, la operación de proceso de llenado es realizada en base a órdenes y consignas implementadas en los PLCs de las ERs del grupo Hidráulico. El llenado podrá realizarse de dos formas: por niveles y por horas. Las órdenes y consignas podrán ser modificadas por el Operador. Con la información enviada desde el SCADA, la ERM efectuara la selección de las electrobombas que operan, configuración de los niveles del reservorio así como la configuración horaria en el cual operan las electrobombas.

•

Modo Manual

EQUIPO LICITACIONES Y CONTRATOS Y GESTIÓN DE PROYECTOS GERENCIA DE PROYECTOS Y OBRAS - SEDAPAL

Pág. 95

En este modo, la operación de proceso de llenado es realizada directamente mediante un panel de operador de la ERM o ERS o desde el SCADA, con el proceso de arranque de electrobombas, que puede ser Directo u Horario C. PROCESO REGULACION ENTRADA A SECTOR El proceso de regulación en las entradas a sector esta conformado por los siguientes tipos de regulación:

• • • •

Abastecimiento Normal Abastecimiento Restringido Abastecimiento por Control de Posición. Regulación Hidráulica

Abastecimiento Normal El operador del PLC podrá ingresar 05 consignas horarias y 05 consignas de presión para cada consigna horaria. Abastecimiento Restringido El operador del PLC podrá ingresar lo siguiente: • • • •

03 Consignas de Caudal 04 Consignas de Presión 01 Consigna de Posición de Válvula 08 Consignas Horarias

Abastecimiento Por Control de Posición El operador del PLC podrá ingresar lo siguiente: • •

04 Consignas de Porcentaje de apertura de Válvula 04 Consignas Horarias

Regulación Hidráulica El operador del PLC efectuara el control de la válvula mediante accionamiento hidráulico sin necesidad del la intervención del PLC 1.1.7.1.1.1.1.1 D. PROCESO REGULACION CAMARA REDUCTORA DE PRESIÓN El proceso de regulación en las cámaras sostenedoras de presión esta conformado por los siguientes tipos de regulación:

EQUIPO LICITACIONES Y CONTRATOS Y GESTIÓN DE PROYECTOS GERENCIA DE PROYECTOS Y OBRAS - SEDAPAL

Pág. 96

• Abastecimiento Normal • Abastecimiento por Control de Posición. • Regulación Hidráulica Abastecimiento Normal El operador del PLC podrá ingresar 04 consignas horarias y 04 consignas de presión para cada consigna horaria Abastecimiento Por Control de Posición El operador del PLC podrá ingresar lo siguiente: • 04 Consignas de Porcentaje de apertura de Válvula • 04 Consignas Horarias Regulación Hidráulica (Válvula Globo) Permite el control de la válvula mediante accionamiento hidráulico sin necesidad del la intervención del PLC 6.4

INTEGRACION AL CENTRO DE CONTROL ATARJEA Las ERs de los grupos hidráulicos se configurarán por el momento sobre la plataforma Survalent de la base de datos Scada y Base de datos histórica HIS del Centro de Control Principal – La Atarjea con el fin de supervisar, controlar en tiempo real y obtener un histórico de las señales listadas en el Anexo B. Teniendo en cuenta que los tiempos de registro de la información analógica de las variables hidráulicas serán no mayor de 2 – 3 minutos y de las variables eléctricas cada hora. Así mismo se desarrollará la interfaz Gráfica del Sistema Scada (en forma geográfica) adicionando los objetos gráficos relacionados con los procesos de automatización de los grupos Hidráulicos, en concordancia con la filosofía de operación del Anexo A. A continuación se especifican las principales actividades a efectuar a nivel de la base de datos Scada, base de datos histórica e Interfaz gráfica: 6.4.1 BASE DE DATOS SCADA 6.4.1.1 Verificación de la conectividad entre el CC y ERM , ERS Desde el CC, Servidores SCADA y Estaciones de Operación/Desarrollo se verificaran la conectividad de señales hacia los equipos instalados en campo :PLC, RTU, Sensores (Pruebas Punto a Punto).

EQUIPO LICITACIONES Y CONTRATOS Y GESTIÓN DE PROYECTOS GERENCIA DE PROYECTOS Y OBRAS - SEDAPAL

Pág. 97

6.4.1.2 Edición Plantillas de Puntos Scada Las Plantillas actualmente podrán ser utilizadas para el proceso de creación de los puntos Scada de las ERs de los nuevos grupos hidráulicos. 6.4.1.3 Creación de Líneas de Comunicación y ERs Con el Desarrollador de la base de datos Scada deberá crearse las línea de comunicación así como su configuración correspondientes (dependiendo del tipo de comunicación SCP) con las ERM del Grupo Hidráulico al cual se adicionan todas las ERs que lo constituyen. 6.4.1.4 Base de datos histórica Scada En el Desarrollador de la base de datos Scada se crearán los archivos circulares conteniendo la información histórica correspondientes a las nuevas ER que se incorporarán. 6.4.1.5 Base de datos histórica HIS -Relacional Luego de efectuado los puntos anteriores se utilizara el aplicativo de mantenimiento de la información histórica con el fin de agregar las ERs constituyentes del Grupo Hidráulico. Se seleccionarán del total de puntos de cada estación aquellos que tendrán información histórica. 6.4.1.6 Aplicativos de Reportes y Curvas de Tendencia Se realizarán las configuraciones necesarias para que el aplicativo de reportes y curvas de tendencia contenga las variables hidráulicas y eléctricas, así como las señales digitales de las ER implementadas. 6.4.1.7 Manuales y Procedimientos Diccionario de datos descripción de variables y origen de alarmas Definición de registros de procesos y tareas implementadas Documentación detallada de la arquitectura el sistema Documentación general de la ER implementada 6.4.2 INTERFASE GRAFICA Las ERs de los Grupos Hidráulicos se adicionarán a la Plataforma existente de interfase grafica del sistema Scada, Survalent de la Atarjea, para ello deberá crearse entidades graficas en los siguientes niveles : • • •

Nivel Mapa Geográfico Nivel Grupo Hidráulico Nivel Estaciones Remotas

EQUIPO LICITACIONES Y CONTRATOS Y GESTIÓN DE PROYECTOS GERENCIA DE PROYECTOS Y OBRAS - SEDAPAL

Pág. 98

6.4.2.1 NIVEL MAPA GEOGRÁFICO En este nivel de la interfaz grafica se observará la ubicación geográfica (se deberá referenciar los nuevas estaciones en las coordenadas geográficas estándares de Sedapal) de las ERs del nuevo grupo hidráulico . Desde esta pantalla se podrá ingresar directamente a la ventana de cualquiera de las ERs haciendo clic sobre el símbolo de la estación elegida. Además, se cuenta con las herramientas Zoom (Continuo) y Panning para una mejor visualización y desplazamiento sobre dichas ERs en el mapa geográfico (Ver diagrama 3). 1.1.7.1.2

1.1.7.1.3 1.1.7.1.4 1.1.7.1.5 1.1.7.1.6 1.1.7.1.7

1.1.7.1.8 1.1.7.1.9 1.1.7.1.10 Diagrama 3 : Vista Geográfica

EQUIPO LICITACIONES Y CONTRATOS Y GESTIÓN DE PROYECTOS GERENCIA DE PROYECTOS Y OBRAS - SEDAPAL

Pág. 99

6.4.2.2 NIVEL GRUPO HIDRÁULICO En este nivel se esquematizará el Grupos Hidráulico y las ERs involucradas. Este nivel supervisa el funcionamiento de un grupo Hidráulico y los procesos involucrados de manera general. Presenta los despliegues de datos telemedidos y estados más importantes del grupo Hidráulico (Ver diagrama 4)..En este Nivel se efectuara los procesos indicados en el punto 6.3 conforme a la filosofía de operación del Anexo A. 1.1.7.1.11 Diagrama 4 : Nivel Grupo Hidráulico

EQUIPO LICITACIONES Y CONTRATOS Y GESTIÓN DE PROYECTOS GERENCIA DE PROYECTOS Y OBRAS - SEDAPAL

Pág. 100

6.4.2.3 NIVEL ESTACIONES REMOTAS Este nivel presenta a cada una de las ERs con mayor detalle respecto al presentado en el nivel Grupo Hidráulico . Se incluyen en este nivel los objetos que permiten visualizar la información histórica. (Ver diagrama 5) 1.1.7.1.12 Diagrama 5 : Nivel Estaciones Remotas

6.5

LISTA DE SEÑALES SCADA El anexo B presenta la lista de señales SCADA que el contratista debe tener en consideración para la integración de las ER del proyecto al CC. La nomenclatura de los puntos se ha codificado utilizando 08 caracteres según Código de Equipo o Instrumento, Numero de Equipo y Numero de Señal:

Código Equipo (Tipo de Señal) (Ver Cuadro 1) Numero Correlativo EQUIPO LICITACIONES Y CONTRATOS Y GESTIÓN DE PROYECTOS GERENCIA DE PROYECTOS Y OBRAS - SEDAPAL

Pág. 101

Equipo (0 al 99) Numero Correlativo Señal (001 al 999)

Íte m 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Cuadro 1: Código Equipo Código de Descripción Equipo DAT Medidor de cloro DFT Medidor de Caudal DLT Nivel de cisterna o reservorio DPT Medidor de Presión DIT Indicador de Intrusismo DDI Indicador de Inundación NBS Indicador de Nivel de Rebose DPL Controlador Lógico programable PLC DCM Controlador de Comunicaciones Scout BBO Bomba principal CCL Bomba de Cloro TCL Tanque de Cloro BBS Bomba de Sumidero DUP Rectificador Cargador DVE Válvula reguladora globo DVC Válvula Compuerta DME Medidor de Energía SLR Selector Local Remoto TDH Totalizador de Horas BCI Banco de Capacitores

El número correlativo de Señal identificara a cada una de las señales asociadas a un mismo equipo. Cuadro 2 Ejemplo: Nombres de puntos (Estación Tipo Pozo) Ítem 1 2 3 4

Código de Punto BBO01001 BBO01002 BBO01003 BBO01004

Descripción del punto Bomba principal Rele Max/Min Tension Bomba Temperatura Bomba Arrancador Bomba

EQUIPO LICITACIONES Y CONTRATOS Y GESTIÓN DE PROYECTOS GERENCIA DE PROYECTOS Y OBRAS - SEDAPAL

Pág. 102

6.6 REQUERIMIENTO DE HARDWARE Se evaluará la capacidad de los servidores (memoria RAM, Disco Duro, Procesador, otros) para el registro de la información proveniente de las nuevas Estaciones Remotas a mostrarse como Pantallas, Incidencias, Alarmas, Reportes estadísticos, Gráficos de Tendencia, etc, e incorporarse a la Base de Datos en tiempo Real e Histórica; de acuerdo a esto se suministrará los componentes que permitan que el Sistema SCADA funcione adecuadamente sin limitaciones.

EQUIPO LICITACIONES Y CONTRATOS Y GESTIÓN DE PROYECTOS GERENCIA DE PROYECTOS Y OBRAS - SEDAPAL

Pág. 103

ANEXO 2 PLAN DE CONTINGENCIA PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS GENERALES Y SECUNDARIAS La propuesta debe contemplar acciones desde el inicio del contrato y tiene que ver con actividades que aún no son muy visibles para la población porque tienen que ver con acciones de planificación, topografía y acondicionamiento de terreno, entre otros, aprestándose a desplegar, en breve, una acción más contundente y visible. El área de intervención del proyecto, por su composición social de extrema pobreza y por la existencia de un conjunto de grupos con intereses económicos y de poder local, es un escenario proclive a desencadenar conflictos sociales de gran magnitud, que en este caso, podrían afectar el normal desenvolvimiento de las operaciones del proyecto. En este sentido, el plan de contingencias para la ejecución de las obras generales y secundarias, debe contemplar como mínimo lo siguiente: I) II)

GENERALIDADES LOS ESCENARIOS

Al realizar este breve análisis, se plantea los siguientes escenarios: a) Escenario Optimista b) Escenario Pesimista c) Escenario Posible El primer escenario es sencillo de describir, pues significaría que la población en su conjunto apoya el proyecto y la empresa contratista desarrolla el trabajo sin mayores contratiempos. El escenario pesimista, es aquel en el que la empresa contratista se ve obligada a paralizar la obra, debido al boicot ejercido por algún grupo de presión. El tercer escenario, escenario posible, estará entre éstos dos primeros escenarios. III)

IDENTIFICACION DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS

La empresa contratista definirá la identificación del problema y sus causas, a modo de alcance general y de acuerdo a las experiencias de SEDAPAL, estas son algunas causas: 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Presión del Sindicato de Construcción Civil. Indiferencia de la población respecto a la defensa del Proyecto. Expectativas laborales de la población. Reacción de organizaciones de camiones cisterna que perderán su mercado. Covaaps temerosas de perder sus ganancias (si es que existen en la zona del proyecto) Alianzas entre grupos de conflicto.

EQUIPO LICITACIONES Y CONTRATOS Y GESTIÓN DE PROYECTOS GERENCIA DE PROYECTOS Y OBRAS - SEDAPAL

Pág. 104

IV)

ACTORES INVOLUCRADOS

Existen un conjunto de actores locales involucrados en el tema y cuyos intereses pueden ser aprovechados positivamente o neutralizados mediante la implementación de algunas acciones. El Contratista definirá a través de la siguiente tabla los actores, intereses e influencia de los mismos: ACTORES INTERESES INFLUENCIA Del cuadro se pueden identificar grupos de actores, entre ellos: • • • V)

Los que apuestan por el proyecto (aliados) Los que se oponen al proyecto (grupos de conflicto) Los ambivalentes, que van a buscar posicionarse de acuerdo al escenario que se presente.

EL DISCURSO DE LOS OPOSITORES

En su afán de generar un clima propicio para ejercer presión sobre la empresa contratista, por parte de los diversos grupos de conflicto, estos vendrán difundiendo un conjunto de ideas que tendrá algún eco en la población, pero que se debe revertir inmediatamente. Para ello es conveniente que el Contratista analice el conjunto de ideas y mensajes que se difundirán por parte de estos grupos. VI)

ESTRATEGIA DE INTERVENCION

El Contratista definirá su estrategia de intervención, para ello planteamos ideas centrales que deberán ser verificadas en campo: 1.

Identificar a los grupos que podrían respaldar el desarrollo del proyecto y solicitar su apoyo en las actividades para la difusión del proyecto: a. Lograr involucrarlos e informarles para que difundan los beneficios del proyecto a los demás pobladores. b. Identificar y comprometer a los vigías de la calidad del agua y redes de salud, en base al objetivo que tienen de mejorar el consumo del agua. c. Establecer redes de confianza y seguridad con líderes y personas que reconocen los beneficios del proyecto.

2.

Analizar el discurso de los grupos de conflicto y el tratamiento a sus demandas: a. Tratar con ellos individualmente. b. Evitar que converjan los intereses de los diferentes grupos de conflicto. c. Elaborar un discurso e ideas fuerza que responda a las “bolas” que vienen regando en la población los opositores al proyecto.

3. El grupo de actores ambivalentes puede ser ganado a favor del proyecto si es que se logra involucrarlos, solicitándoles su apoyo en las actividades para la difusión del proyecto y comprometiendo su participación en las actividades.

EQUIPO LICITACIONES Y CONTRATOS Y GESTIÓN DE PROYECTOS GERENCIA DE PROYECTOS Y OBRAS - SEDAPAL

Pág. 105

4. Mediante una carta de presentación emitida por SEDAPAL, hacer conocer el proyecto e informar sobre el inicio de sus operaciones ante instituciones locales como: Gobierno Regional, Municipalidad Provincial, Municipalidad Distrital, Prefectura, Seguridad del Estado, PNP, Defensoría del Pueblo, entre otros. 5. Difundir, con el logo de SEDAPAL, un comunicado a la población con información sobre los alcances y ventajas del proyecto y un mensaje conciliador respecto del sindicato de Construcción Civil que genere un impacto positivo, en todo el ámbito de intervención. 6. Acompañar la difusión del comunicado con asambleas informativas respecto a los beneficios del proyecto. 7. Coordinar con medios de comunicación masiva para la elaboración y difusión de un reportaje televisivo sobre la situación de carencia de agua en el macroproyecto y la necesidad de implementar una solución. 8. Postergar las expectativas de la población no atendida, haciéndoles entender que la presencia de redes próximas va a facilitar la conexión posterior a sus zonas. 9. Explicarles que las tarifas por el consumo serán menores en términos cuantitativos a las que ya pagan, que el proveerse de agua segura les permitirá disminuir sus gastos por problemas de salud. Además, referirles que se evitará la especulación y que contarán con el servicio permanentemente. 10.Motivar en la población la valorización del proyecto, en términos económicos y de salud enfatizando las mejoras en la calidad de vida. 11.Desarrollar una imagen técnica y poco política de parte del personal de la empresa contratista y de todos los que intervienen en el proyecto. 12.Elaborar e implementar una campaña de difusión masiva, a través de: a. Medios de comunicación locales.- radios comunitarios y diarios de alcance local. b. Desarrollar espacios de comunicación comunitaria, pasacalles, ferias itinerantes, Etc. en coordinación con las redes de salud que intervienen en la zona. c. Elaborar materiales de difusión como: una cartilla informativa de presentación del proyecto, volantes, comunicados, Etc. VII)

PLAN DE ACCION Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

El contratista planteará su plan de acción y cronograma de actividades calendarizadas, para que el plan de contingencias de ejecución de obras generales no tenga retrasos ni paralizaciones.

EQUIPO LICITACIONES Y CONTRATOS Y GESTIÓN DE PROYECTOS GERENCIA DE PROYECTOS Y OBRAS - SEDAPAL

Pág. 106